Gemeente Maldegem
Onderhoud asfaltwegen Maldegem 2024
Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.
1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: Gemeente Maldegem
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Onderhoud asfaltwegen Maldegem 2024
Beschrijving: De bestrijkingswerken (Horemansdreef) moeten uitgevoerd worden in de periode juni tot en met september. Na toewijzing van de opdracht zal er een startvergadering georganiseerd worden met de betrokken partijen zodoende er door de aannemer een gedetailleerde planning kan opgemaakt worden. Deze planning is voldoende gedetailleerd (grafisch voorgesteld in werkdagen met taken per niveau) om de goede vooruitgang van de werken te kunnen controleren. De aanbestedende overheid ziet deze planning als resultaatsverbintenis en zal er de volledige consequenties aan verbinden bij eventuele, niet aan de aanbestedende overheden te wijten, laattijdige oplevering. Vertragingen ten overstaan van deze planning kunnen aanleiding geven tot boetes zoals bepaald in artikel 45
Identificatiecode van de procedure: a258b4fc-9573-4406-ad5d-8dd951f40037
Interne identificatiecode: PPP03N-991/4136/CAD-2024-022
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
2.1.4 Algemene informatie
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Louter nationale uitsluitingsgronden: (zie verklaring op erewoord)
5. Perceel
5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001
Titel: Onderhoud asfaltwegen Maldegem 2024
Beschrijving: De bestrijkingswerken (Horemansdreef) moeten uitgevoerd worden in de periode juni tot en met september. Na toewijzing van de opdracht zal er een startvergadering georganiseerd worden met de betrokken partijen zodoende er door de aannemer een gedetailleerde planning kan opgemaakt worden. Deze planning is voldoende gedetailleerd (grafisch voorgesteld in werkdagen met taken per niveau) om de goede vooruitgang van de werken te kunnen controleren. De aanbestedende overheid ziet deze planning als resultaatsverbintenis en zal er de volledige consequenties aan verbinden bij eventuele, niet aan de aanbestedende overheden te wijten, laattijdige oplevering. Vertragingen ten overstaan van deze planning kunnen aanleiding geven tot boetes zoals bepaald in artikel 45
Interne identificatiecode: CAD-2024-022
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45233141 Wegenonderhoud
Aanvullende classificatie (cpv): 45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Eeklo (BE233)
Aanvullende informatie: diverse wegen grondgebied gemeente Maldegem
5.1.3 Geraamde duur
Einddatum van de duur: 30/09/2025
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium: Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium: Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.Minimumeisen: Geldig certificaat op naam van de onderneming Een VCA diploma of andere veiligheidsdiploma's en/of opleidingen op naam van de zaakvoerder of op naam van operationele medewerkers zijn niet gelijkgesteld aan de vereisten van een VCA certificaat op naam van de firma en worden niet aanvaard.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium: Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een lijst van de werken die gedurende de laatste drie jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.Minimumeisen: Minimumwaarde per werk € 200.000 incl. btw
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium: Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.Minimumeisen: Datum op het verzekeringsbewijs: minimaal 01/01/2024
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium: Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium: Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers: C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen), Klasse 2
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium: Gewicht (punten, exact): 100
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:
5.1.11 Aanbestedingsstukken
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening: Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 01/10/2024 11:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 90 Dag
Informatie over de openbare opening: Openingsdatum: 01/10/2024 11:00 +02:00
Voorwaarden van het contract: De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen
Informatie over de termijnen voor beroep: In geval van betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de Nederlandstalige Belgische rechtbanken bevoegd en indien materieel bevoegd uitsluitend de rechtbanken en hoven te Gent. De aanbestedende overheid legt er tevens de nadruk op dat ook de al dan niet reeds geïmplementeerde Europese richtlijnen van toepassing zijn.
5.1.15 Technieken
Informatie over het dynamische aankoopsysteem: Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Rechtbank Eerste Aanleg Gent
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Dienst Openbaar Domein
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Centrale Aankoopdienst
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Gemeente Maldegem
Registratienummer: BE 0207.448.554
Contactpunt: Sander Vancanneyt
Rollen van deze organisatie: 8.1 ORG-0002
Officiële naam: Dienst Openbaar Domein
Postadres: Bloemestraat 45
Contactpunt: Sander Vancanneyt
Rollen van deze organisatie: Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
8.1 ORG-0003
Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie: Aanbieder van aanbestedingsdiensten
8.1 ORG-0004
Officiële naam: Rechtbank Eerste Aanleg Gent
Registratienummer: BE 0308.357.753
Postadres: Opgeëistenlaan 401A
Rollen van deze organisatie: Organisatie voor beroepsprocedures
8.1 ORG-0005
Officiële naam: Centrale Aankoopdienst
Contactpunt: Hugo De Baets
Rollen van deze organisatie: Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: 3d5fdc32-08af-420c-a81d-43434f89d50f - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 29/08/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 29/08/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands
11.2 Informatie over de bekendmaking