Sparkoh!
Sparkoh! - Aménagement de la zone de restauration Travaux de parachèvements
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Loisirs, culture et culte
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Sparkoh! - Aménagement de la zone de restauration Travaux de parachèvements
Description: Sparkoh! - Aménagement de la zone de restauration Travaux de parachèvements
Identifiant de la procédure: 6258bd0b-998a-42c9-862d-9c54a9917dd4
Identifiant interne: PPP0XX-259/4078/2024/40
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
2.1.4 Informations générales
2.1.5 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Le soumissionnaire doit présenter une offre pour l’ensemble des lots
2.1.6 Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux: (voir Déclaration sur l'honneur)
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: T5 Fermetures / Finitions intérieures
Description: T5 Fermetures / Finitions intérieures
Identifiant interne: 2024/40
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de Mons 3
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires: SPARKOH!
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 05/08/2024
Date de fin de durée: 27/09/2024
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Concernant sa capacité technique, le soumissionnaire présente, pour le lot pour lequel il dépose offre, au moins 3 projets similaires réalisés au cours des trois dernières années et portant sur un montant minimum de 40.000 euros HTVA. Le soumissionnaire indique dans son offre la mention du client, la date et la durée de la mission et la description. - s’il s’agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des attestations de bonne exécution émises ou contresignés par l’autorité compétente ; - s’il s’agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services. Niveau(x) minimal(aux): un montant minimum de 40.000 euros HTVA.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère: Type: Capacité économique et financière
Description: Sauf exigences impératives d'intérêt général et sous réserve des cas mentionnés au paragraphe 3 de l’article 68 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, la participation à une procédure d'un soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale sauf lorsque le soumissionnaire a une dette qui ne dépasse pas la somme de 3.000 euros HTVA ou qui a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu’il respecte strictement.Niveau(x) minimal(aux): Dette qui ne dépassant pas la somme de 3.000 euros HTVA
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère: Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère: Description: Agréation et enregistrement des entrepreneurs
Utilisation de ce critère: Utilisé
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes: L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère: Description: Le délai prévisionnel réaliste de réalisation des travaux
Pondération (points, valeur exacte): 10
Critère: Description: La pertinence, le réalisme et la précision du modus operandi des travaux et de l'organisation de chantiers proposée par le soumissionnaire afin de garantir le délai d'exécution proposé au critère 2
Pondération (points, valeur exacte): 15
Critère: Description: Qualité des équipements proposés
Pondération (points, valeur exacte): 15
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 26/07/2024 11:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre: 120 Jour
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de première instance de MONS
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPARKOH!
Organisation qui reçoit les demandes de participation: SPARKOH!
Prestataire de services de passation de marché: 3P Prestataire de services
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: Escaliers et rampes intérieurs
Description: Escaliers et rampes intérieurs
Identifiant interne: 2024/40
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de Mons 3
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires: SPARKOH!
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 05/08/2024
Date de fin de durée: 27/09/2024
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité économique et financière
Description: Sauf exigences impératives d'intérêt général et sous réserve des cas mentionnés au paragraphe 3 de l’article 68 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, la participation à une procédure d'un soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale sauf lorsque le soumissionnaire a une dette qui ne dépasse pas la somme de 3.000 euros HTVA ou qui a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu’il respecte strictement.Niveau(x) minimal(aux): Dette qui ne dépassant pas la somme de 3.000 euros HTVA
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère: Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère: Description: Agréation et enregistrement des entrepreneurs
Utilisation de ce critère: Utilisé
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes: L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère: Description: Le délai prévisionnel réaliste de réalisation des travaux
Pondération (points, valeur exacte): 10
Critère: Description: La pertinence, le réalisme et la précision du modus operandi des travaux et de l'organisation de chantiers proposée par le soumissionnaire afin de garantir le délai d'exécution proposé au critère 2
Pondération (points, valeur exacte): 15
Critère: Description: Qualité des équipements proposés
Pondération (points, valeur exacte): 15
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 26/07/2024 11:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre: 120 Jour
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de première instance de MONS
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPARKOH!
Organisation qui reçoit les demandes de participation: SPARKOH!
Prestataire de services de passation de marché: 3P Prestataire de services
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Numéro d’enregistrement: BE0462311896
Adresse postale: Rue de Mons 3
Point de contact: Christophe Lasnier
Télécopieur: +32 65612199
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
8.1 ORG-0002
Nom officiel: 3P Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal de première instance de MONS
Numéro d’enregistrement: BE0462311896
Adresse postale: RUE DE NIMY, 35
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: aaed2f6a-d032-4a01-b831-12a3c91089d8 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 05/07/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 05/07/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication