Cpas De Liège
Marché public de travaux ayant pour objet, d'une part, la rénovation lourde du bâtiment sis rue Sur-la-Fontaine, 106-110 à 4000 Liège afin de doubler la capacité de l'Abri de nuit y hébergé et d'y installer le service de l'Urgence Sociale du CPAS de Liège et, d'autre part, la maintenance pendant deux ans (reconductible 2 ans + 1 an) après la réception provisoire
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: CPAS de Liège
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Marché public de travaux ayant pour objet, d'une part, la rénovation lourde du bâtiment sis rue Sur-la-Fontaine, 106-110 à 4000 Liège afin de doubler la capacité de l'Abri de nuit y hébergé et d'y installer le service de l'Urgence Sociale du CPAS de Liège et, d'autre part, la maintenance pendant deux ans (reconductible 2 ans + 1 an) après la réception provisoire
Description: - Le marché se rapporte à la rénovation lourde de l’Abri de Nuit et la création des bureaux de l’Urgence Sociale dans l’immeuble sis rue Sur-La-Fontaine, 106 à 110 à 4000 Liège, ainsi que des postes de maintenance pendant au moins deux ans après la réception provisoire. - Postes de maintenance, les postes portant sur la maintenance sont commandés avec le marché pour une durée de deux ans après la réception provisoire. Le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité de faire une première reconduction de deux années et ensuite une troisième reconduction d’un an. - Clauses environnementales applicables au présent marché. - Clauses sociales applicables au présent marché : - Type de clause : - clause de formation : 2800 heures de formation – Coût maximal remboursable de la formation : 26.682 € HTVA - Pas d’application pour le LOT 2 ascenseur. - Situation des travaux : rue Sur-La-Fontaine, 106 à 110 à 4000 LIEGE - A l’occasion du présent marché, le pouvoir adjudicateur souhaite lutter contre le dumping social et la fraude sociale.
Identifiant de la procédure: 5bd5f4dd-7bc8-4321-a526-1438b9f5995f
Identifiant interne: AM/410
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 3 619 386,55 Euro
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains: Voir cahier des charges
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail: Voir cahier des charges
Motifs d’exclusion purement nationaux: Voir cahier des charges
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnemental: Voir cahier des charges
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marché: Voir cahier des charges
Paiement des cotisations de sécurité sociale: Voir cahier des charges
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Description: Rénovation lourde et maintenance
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Options: Description des options: - Le marché est prévu pour une durée de cinq ans pour la maintenance en supplément de la durée des travaux qui se termineront le 31 mars 2026 à partir de la notification. Cet allongement est justifié par l’exécution d’opérations de maintenance (entretien et dépannage) des équipements techniques sur une période de 2 ans, reconductible une fois pour une durée de 2 ans et une deuxième fois pour une durée d’une année
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue Sur-la-Fontaine, 106-110
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/01/2025
Date de fin de durée: 31/03/2026
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 2
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Travaux de maintenance
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 3 555 461,55 Euro
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Exigence dans l’offre
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.8 Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées sont appliqués
Justification: Ces derniers sont imposés par le pouvoir subsidiant et par le permis d'urbanisme
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Voir cahier des charges
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère: Type: Capacité économique et financière
Description: Voir cahier des charges
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère: Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Voir cahier des charges
Utilisation de ce critère: Utilisé
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes: L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: o Le critère d’attribution pour l’attribution du marché est le seul prix.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 01/08/2024
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Description de la garantie financière: Voir cahier des charges cautionnement
Date limite de réception des offres: 08/08/2024 11:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre: 150 Jour
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Montage financier: Les travaux seront financés via des subsides
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: SPF Stratégie et Appui
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'état
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: CPAS de Liège
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: CPAS de Liège
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: CPAS de Liège
Organisation qui reçoit les demandes de participation: CPAS de Liège
Organisation qui traite les offres: CPAS de Liège
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Description: Ascenseur, lève PMR et maintenance
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Options: Description des options: - Le marché est prévu pour une durée de cinq ans pour la maintenance en supplément de la durée des travaux qui se termineront le 31 mars 2026 à partir de la notification. Cet allongement est justifié par l’exécution d’opérations de maintenance (entretien et dépannage) des équipements techniques sur une période de 2 ans, reconductible une fois pour une durée de 2 ans et une deuxième fois pour une durée d’une année
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue Sur-la-Fontaine, 106-110
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/01/2025
Date de fin de durée: 31/03/2026
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 2
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Travaux de maintenance
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 63 550 Euro
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Exigence dans l’offre
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Voir cahier des charges
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère: Type: Capacité économique et financière
Description: Voir cahier des charges
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère: Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Voir cahier des charges
Utilisation de ce critère: Utilisé
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes: L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: o Le critère d’attribution pour l’attribution du marché est le seul prix.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 01/08/2024 11:00 +02:00
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Description de la garantie financière: Voir cahier des charges cautionnement
Date limite de réception des offres: 08/08/2024 11:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre: 150 Jour
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Montage financier: Les travaux seront financés via des subsides
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: SPF Stratégie et Appui
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'état
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: CPAS de Liège
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: CPAS de Liège
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: CPAS de Liège
Organisation qui reçoit les demandes de participation: CPAS de Liège
Organisation qui traite les offres: CPAS de Liège
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: CPAS de Liège
Numéro d’enregistrement: 0207663043_526
Adresse postale: Place Saint Jacques, 13
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de médiation
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'état
Numéro d’enregistrement: BCE
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 4f6d532d-9ebc-4e92-8292-f4ac38440e37 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 28/05/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 28/05/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication