Öffentlicher Wohnungsbau Ostbelgien Srl
Rénovation énergétique de 8 logements sociaux à Walhorn
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: [Öffentlicher Wohnungsbau Ostbelgien GmbH.] --- [Öffentlicher Wohnungsbau Ostbelgien SRL] ---
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: Energetische Sanierung von 8 Sozialwohnungen in Walhorn
Titre: Rénovation énergétique de 8 logements sociaux à Walhorn
Description: Le marché a pour objet la rénovation énergétique de 8 logements sociaux, y compris travaux relatifs à l'enveloppe, mise en conformité électricité, ventilation, chauffage, parachèvements, abords, ...Ceux-ci seront occupés pendant les travaux. Les logements après travaux devront être conformes aux normes de salubrité et de sécurité, et atteindre au moins le label B de la certification relative à la performance énergétique des bâtiments. Le marché régi par le présent cahier des charges a pour but l'exécution des travaux relatifs à la rénovation énergétique des 8 logements et comprend les travaux relatifs à : désamiantage, égouttage, maçonnerie et béton, rénovation de l'enveloppe des bâtiments, équipements techniques (électricité, chauffage, sanitaire, ventilation), parachèvements (chapes, revêtements de sols et murs, peinture, ....) et ragréages, aménagements des abords. L’ÖWOB n’ayant pas la possibilité de reloger les locataires pendant les travaux, ceux-ci seront réalisés dans des logements occupés. Toutes les précautions devront être prises par l’adjudicataire pour permettre aux locataires d’habiter leurs logements en toute sécurité et sérénité pendant toute la durée du chantier. Les travaux sont concernés par du désamiantage. Les exigences reprises à l’article A.6.9.1 sont d’application. Le marché comprend en outre, l’entretien et la protection de tous les ouvrages existants et réalisés jusqu’à la réception provisoire et ensuite, suivant stipulations du CSCH, jusqu’à l’expiration des délais de garantie, toutes fournitures et main-d’œuvre comprises. Ce marché fait partie du plan de Rénovation écoénergétique de logements sociaux en Communauté germanophone qui l’objet d’un co-financement par l’Europe dans le cadre du Plan de relance pour l’Europe, NextGenerationEU. En participant à ce marché, le soumissionnaire s’engage à respecter toutes les obligations liées au plan de reprise et de résilience européen. (...) Le descriptif complet du marché se trouve dans la première partie du CSC - clauses administratives. Adresses des logements concernés par les travaux : Parkstrasse 1-3-5-7 et Asteneterstrasse82-84-86-88 à 4711 Walhorn
Description: Der Auftrag umfasst die energetische Renovierung von 8 Sozialwohnungen, einschließlich der Arbeiten an der Gebäudehülle, der Anpassung der Elektrik, Lüftung, Heizung, der Fertigstellung und der Umgebung. Die Wohnungen müssen nach Abschluss der Arbeiten den Gesundheits- und Sicherheitsstandards entsprechen und mindestens das Label B des Zertifikats über die Energieeffizienz von Gebäuden erreichen. Der durch die vorliegende Leistungsbeschreibung geregelte Auftrag hat die Ausführung der Arbeiten im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung der 8 Wohnungen zum Ziel und umfasst dieArbeiten im Zusammenhang mit Asbestsanierung; - Entwässerung, Mauerwerk und Beton; - Renovierung der Gebäudehülle; - technische Ausstattung (Elektrizität, Heizung, Sanitär, Lüftung); - Nacharbeiten (Estrich, Boden- und Wandbeläge, Malerarbeiten und Spachtelarbeiten; - -Renovierung von Gebäuden. Die ÖWOB hat keine Möglichkeit, die Mieter während der Arbeiten umzusiedeln, daher werden die Arbeiten in bewohnten Wohnungen durchgeführt. Der Auftragnehmer muss alle Vorkehrungen treffen, damit die Mieter ihre Wohnungen während der gesamten Bauzeit sicher und ungestört bewohnen können. Es gelten die in Artikel A.6.9.1 genannten Anforderungen. Der Vertrag umfasst außerdem die Instandhaltung und den Schutz aller bestehenden und errichteten Bauwerke bis zur vorläufigen Abnahme und danach, je nach den Bestimmungen des Lastenheft, bis zum Ablauf der Garantiefristen, einschließlich aller Lieferungen und Arbeiten. Dieser Auftrag ist Teil des Plans zur energieeffizienten Renovierung von Sozialwohnungen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, der von Europa im Rahmen des Konjunkturprogramms für Europa, NextGenerationEU, mitfinanziert wird. Durch die Teilnahme an diesem Auftrag verpflichtet sich der Bieter, alle Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Europäischen Wiederherstellungs- und Widerstandsplan zu erfüllen (...) Die vollständige Beschreibung des Auftrags befindet sich in Teil 1 des Lastenheft - Administrative Klauseln. Adressen der von den Arbeiten betroffenen Unterkünfte: Parkstraße 1-3-5-7 und Asteneterstraße 82-84-86-88 in 4711 Walhorn
Identifiant de la procédure: 64d032e1-da13-4920-a79e-722de1a27899
Identifiant interne: 2022-1944
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: No
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211100 Travaux de construction de maisons
2.1.4 Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5 Lot
5.1 Lot: LOT-0001
Titre: 2022-1944 - 1
Titre: 2022-1944 - 1
Description: Le marché a pour objet la rénovation énergétique de 8 logements sociaux, y compris travaux relatifs à l'enveloppe, mise en conformité électricité, ventilation, chauffage, parachèvements, abords, ...Ceux-ci seront occupés pendant les travaux. Les logements après travaux devront être conformes aux normes de salubrité et de sécurité, et atteindre au moins le label B de la certification relative à la performance énergétique des bâtiments. Le marché régi par le présent cahier des charges a pour but l'exécution des travaux relatifs à la rénovation énergétique des 8 logements et comprend les travaux relatifs à : désamiantage, égouttage, maçonnerie et béton, rénovation de l'enveloppe des bâtiments, équipements techniques (électricité, chauffage, sanitaire, ventilation), parachèvements (chapes, revêtements de sols et murs, peinture, ....) et ragréages, aménagements des abords. L’ÖWOB n’ayant pas la possibilité de reloger les locataires pendant les travaux, ceux-ci seront réalisés dans des logements occupés. Toutes les précautions devront être prises par l’adjudicataire pour permettre aux locataires d’habiter leurs logements en toute sécurité et sérénité pendant toute la durée du chantier. Les travaux sont concernés par du désamiantage. Les exigences reprises à l’article A.6.9.1 sont d’application. Le marché comprend en outre, l’entretien et la protection de tous les ouvrages existants et réalisés jusqu’à la réception provisoire et ensuite, suivant stipulations du CSCH, jusqu’à l’expiration des délais de garantie, toutes fournitures et main-d’œuvre comprises. Ce marché fait partie du plan de Rénovation écoénergétique de logements sociaux en Communauté germanophone qui l’objet d’un co-financement par l’Europe dans le cadre du Plan de relance pour l’Europe, NextGenerationEU. En participant à ce marché, le soumissionnaire s’engage à respecter toutes les obligations liées au plan de reprise et de résilience européen. (...) Le descriptif complet du marché se trouve dans la première partie du CSC - clauses administratives. Adresses des logements concernés par les travaux : Parkstrasse 1-3-5-7 et Asteneterstrasse82-84-86-88 à 4711 Walhorn
Description: Der Auftrag umfasst die energetische Renovierung von 8 Sozialwohnungen, einschließlich der Arbeiten an der Gebäudehülle, der Anpassung der Elektrik, Lüftung, Heizung, der Fertigstellung und der Umgebung. Die Wohnungen müssen nach Abschluss der Arbeiten den Gesundheits- und Sicherheitsstandards entsprechen und mindestens das Label B des Zertifikats über die Energieeffizienz von Gebäuden erreichen. Der durch die vorliegende Leistungsbeschreibung geregelte Auftrag hat die Ausführung der Arbeiten im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung der 8 Wohnungen zum Ziel und umfasst dieArbeiten im Zusammenhang mit Asbestsanierung; - Entwässerung, Mauerwerk und Beton; - Renovierung der Gebäudehülle; - technische Ausstattung (Elektrizität, Heizung, Sanitär, Lüftung); - Nacharbeiten (Estrich, Boden- und Wandbeläge, Malerarbeiten und Spachtelarbeiten; - -Renovierung von Gebäuden. Die ÖWOB hat keine Möglichkeit, die Mieter während der Arbeiten umzusiedeln, daher werden die Arbeiten in bewohnten Wohnungen durchgeführt. Der Auftragnehmer muss alle Vorkehrungen treffen, damit die Mieter ihre Wohnungen während der gesamten Bauzeit sicher und ungestört bewohnen können. Es gelten die in Artikel A.6.9.1 genannten Anforderungen. Der Vertrag umfasst außerdem die Instandhaltung und den Schutz aller bestehenden und errichteten Bauwerke bis zur vorläufigen Abnahme und danach, je nach den Bestimmungen des Lastenheft, bis zum Ablauf der Garantiefristen, einschließlich aller Lieferungen und Arbeiten. Dieser Auftrag ist Teil des Plans zur energieeffizienten Renovierung von Sozialwohnungen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, der von Europa im Rahmen des Konjunkturprogramms für Europa, NextGenerationEU, mitfinanziert wird. Durch die Teilnahme an diesem Auftrag verpflichtet sich der Bieter, alle Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Europäischen Wiederherstellungs- und Widerstandsplan zu erfüllen (...) Die vollständige Beschreibung des Auftrags befindet sich in Teil 1 des Lastenheft - Administrative Klauseln. Adressen der von den Arbeiten betroffenen Unterkünfte: Parkstraße 1-3-5-7 und Asteneterstraße 82-84-86-88 in 4711 Walhorn
Identifiant interne: 1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211100 Travaux de construction de maisons
5.1.2 Lieu d’exécution
Entité secondaire du pays: code|name|nuts.BE336 (BE336)
Pays: Belgique
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 2024-03-01+01:00
Durée: 120 DAY
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marchés financés en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Description: Preis
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Aucun
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Aucun
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision
Organisation chargée des procédures de recours: [ Conseil d'Etat ] --- [ Staatsrat ] ---
6 Résultats
6.1 Identificateur de lot de résultat: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Öffentlicher Wohnungsbau Ostbelgien GmbH.
Nom officiel: Öffentlicher Wohnungsbau Ostbelgien SRL
Numéro d’enregistrement: 0745466774_3997
Adresse postale: rue Kahn 30
Ville: La Calamine
Code postal: 4720
Entité secondaire du pays: code|name|nuts.BE336 (BE336)
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@owob.be
Téléphone: +32 87639760
Télécopieur: +32 87639769
Adresse internet: http://www.owob.be
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1 ORG-0002
Nom officiel: FÖD Politik und Unterstützung
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ville: Bruxelles
Code postal: 1000
Entité secondaire du pays: code|name|nuts.BE100 (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: e.proc@publicprocurement.be
Téléphone: +32 2 740 80 00
Adresse internet: https://bosa.belgium.be
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Nom officiel: Staatsrat
Numéro d’enregistrement: 0931814266
Ville: Rue de la Science, 33 - 1040 Bruxelles
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@conseildetat.be
Téléphone: +32 22349611
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
11 Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: b25a3f02-e8d1-4f86-bbc9-631e98ff4fb3 -01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 2024-03-20+01:00 00:00:00+01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français allemand
11.2 Informations relatives à la publication