Liège - Ville De Liège - Travaux - Direction De La Gestion De L'espace Public
Réhabilitation du Parc Clajot – Phase 2 : Aménagement d’une passerelle cyclo-piétonne au-dessus du boulevard César Thomson à 4000 LIEGE.
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Réhabilitation du Parc Clajot – Phase 2 : Aménagement d’une passerelle cyclo-piétonne au-dessus du boulevard César Thomson à 4000 LIEGE.
Description: Le parc Clajot est un parc d’environ 3,5 hectares situé dans le quartier ‘Sainte-Marguerite’ à 4000 Liège. Il est compris entre la rue Naniot (I), la rue de Hesbaye et la rue Julien Lahaut (II). Il est traversé par le Boulevard César Thomson (III) et la rue des Œillets (IV). Le parc Clajot est constitué de 4 ‘entités’ : Le Cœur de Parc (A), l’Ilot de verdure (B), le Parc Inférieur (C) et le Parc Supérieur (D). Le présent marché est un marché de travaux qui porte sur l’aménagement d’une passerelle cyclo-piétonne dans le parc Clajot. Celle-ci s’installe au-dessus du boulevard César Thomson afin d’assurer la liaison entre le Cœur du parc (A) et l’Ilot de verdure (B). Les dimensions de la passerelle métallique sont les suivantes : • Longueur de +/- 81mètres • Largeur de 240cm • Pentes de maximum 5%, permettant une accessibilité aux personnes à mobilité réduite Les auteurs du projet de la passerelle sont : - Pour la conception architecturale et paysagère : Ville de Liège - Bureau d’études de la Gestion de l’Espace public de la Ville de Liège ; - Pour la conception Stabilité et infrastructures : bureau d’études Cerfontaine S.P.R.L. Ce bureau d’études est adjudicataire du lot n° 1 "Études de stabilité d'ouvrages d'art et de retenue des terres" de l'accord-cadre de services en huit lots n° GEP/2018-5000/T d’une durée déterminée de 48 mois prenant cours le 29 juillet 2021. Le marché s'inscrit dans un projet global de travaux en deux phases visant le réaménagement complet de ce parc emblématique. La première phase (GEP/2022-504/T) porte sur l’aménagement du Cœur du parc Clajot à 4000 LIÈGE. L’adjudicataire désigné pour cette phase 1 est la S.A. EECOCUR, rue du Tronquoy 47 à 5380 FERNELMONT. La deuxième phase d'intervention est subdivisée en deux marchés de travaux distincts : - le Parc Supérieur, le Parc Inférieur et l’Ilot de verdure (plaine de jeux), qui feront l’objet d’un futur marché ; - l'installation d’une passerelle piétonne surplombant le Boulevard César Thomson, objet du présent marché, qui comprend l’exécution des travaux suivants : o la construction d’une passerelle métallique, comprenant : Terrassements ; Fondations ; L’ensemble de la structure métallique constituant la passerelle ; Les revêtements de finition ; Les garde-corps ; o la mise en œuvre d’une double main courant fixée sur le garde-corps. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs, le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges. Le marché est UNIQUE ET INDIVISIBLE et sera donc attribué à un seul entrepreneur adjudicataire. Cela étant, le marché est structuré en deux tranches dont la première est ferme et la deuxième, conditionnée à un support budgétaire suffisant par le Pouvoir adjudicateur (voir le détail au point 10 du présent cahier spécial des charges). Les travaux de la tranche 2 (conditionnelle) sont concomitants aux travaux de la tranche 1 (ferme). Les soumissionnaires restent engagés pour chacune des tranches dès lors que la notification de la première tranche est opérée par le Pouvoir adjudicateur avant l’expiration d’un délai de 180 jours calendrier prenant cours le jour de l’ouverture des offres. Les travaux s’effectuent au-dessus d’une voirie située sur un réseau de type IIIa conformément au CCT Qualiroutes. A l’occasion du présent marché, le pouvoir adjudicateur souhaite lutter contre le dumping social et la fraude sociale.
Identifiant de la procédure: 4fc3d7ac-d42a-4826-9c5c-020c08ef1bdf
Identifiant interne: GEP/2023-524/T
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: No
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 562 798,13 EUR
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux: Cf. cahier spécial des charges
5. Lot
5.1 Lot: LOT-0001
Titre: GEP/2023-524/T - 1
Description: Le présent marché est un marché de travaux pour l’aménagement d’une passerelle cyclo-piétonne parc Clajot, au-dessus du boulevard César Thomson à 4000 LIÈGE, afin d’assurer une liaison entre le cœur du parc et l’îlot de verdure. Le marché s'inscrit dans un projet global de travaux en deux phases visant au réaménagement du parc Clajot situé dans le quartier de Sainte-Marguerite à 4000 LIEGE. La première phase (GEP/2022-504/T) porte sur l’aménagement du cœur du parc Clajot à 4000 LIÈGE. L’adjudicataire désigné pour cette phase 1 est la S.A. EECOCUR, rue du Tronquoy 47 à 5380 FERNELMONT. La deuxième phase d'intervention est subdivisée en deux marchés de travaux distincts : - le parc supérieur, le parc inférieur et l’îlot de verdure (plaine de jeux), qui feront l’objet d’un futur marché, - l'installation d’une passerelle piétonne surplombant le Boulevard César Tompson, objet du présent marché. Le présent projet est étudié avec la collaboration du bureau d’études Cerfontaine S.P.R.L., adjudicataire du lot n° 1 "Études de stabilité d'ouvrages d'art et de retenue des terres" de l'accord-cadre de services en huit lots n° GEP/2018-5000/T d’une durée déterminée de 48 mois prenant cours le 29 juillet 2021. Le présent marché comprend l’exécution des travaux suivants : - La construction d’une passerelle métallique, comprenant : o Terrassements ; o Fondations ; o L’ensemble de la structure métallique constituant la passerelle ; o Les revêtements de finition ; o Les garde-corps ; - La mise en œuvre d’une double main courant fixée sur le garde-corps. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs, le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges. Le marché est UNIQUE ET INDIVISIBLE et sera donc attribué à un seul entrepreneur adjudicataire. Cela étant, le marché est structuré en deux tranches dont la première est ferme et la deuxième, conditionnée à un support budgétaire suffisant par le Pouvoir adjudicateur (voir le détail au point 10 du présent cahier spécial des charges). Les travaux de la tranche 2 (conditionnelle) sont concomitants aux travaux de la tranche 1 (ferme). Les soumissionnaires restent engagés pour chacune des tranches dès lors que la notification de la première tranche est opérée par le Pouvoir adjudicateur avant l’expiration d’un délai de 180 jours calendrier prenant cours le jour de l’ouverture des offres. Les travaux s’effectuent sur un réseau de type IIIa conformément au CCT Qualiroutes. A l’occasion du présent marché, le pouvoir adjudicateur souhaite lutter contre le dumping social et la fraude sociale.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Informations complémentaires: Parc Clajot, au-dessus du boulevard César Thomson à 4000 LIÈGE
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 2024-03-04+01:00
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 562 798,13 EUR
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: - Pour compléter le point 5.1.3 "Durée estimée" : a) La date de début de chantier est une mention obligatoire au sein de l'avis de marché. Il s'agit d'une date estimée qui est donnée à titre purement indicatif qui n'engage pas le Pouvoir adjudicateur ; b) Le délai d'exécution de la tranche 1 (ferme) – Construction d’une passerelle métallique est réparti comme suit : - Préparation de la passerelle en atelier : 120 jours calendrier; - Travaux sur site : 30 jours ouvrables. Le délai d’exécution de la tranche 2 (conditionnelle) – Double main courante s’intègre au délai d’exécution total de la tranche 1 (ferme). Les délais susmentionnés sont de rigueur.
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Le simple fait d’introduire une offre constitue une déclaration implicite sur l’honneur du soumissionnaire qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Les soumissionnaires devront satisfaire aux exigences de l’agréation des entrepreneurs dans la catégorie F et être titulaires de la classe correspondant au montant de l’offre déposée, le Pouvoir adjudicateur considérant que les travaux entrent dans la classe 4 conformément aux dispositions de la Loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux et de l’Arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la Loi du 20 mars 1991. Toutefois, pour la capacité technique et professionnelle, le soumissionnaire présentera également une liste de 2 références : - Qui visent des réalisations exécutées au cours des 5 dernières années en matière de construction de passerelles. Ces références seront, si possible, accompagnées de documents synthétiques permettant de juger leur qualité. Si, toutefois, un doute émane du Pouvoir adjudicateur lors de l’analyse desdites références, les documents synthétiques pourront être réclamé par notre Administration ; - Dont le montant des travaux s’élève à minimum 500.000,00 EUR HTVA.
Critère: Type: Capacité économique et financière
Description: Les soumissionnaires devront satisfaire aux exigences de l’agréation des entrepreneurs dans la catégorie F et être titulaires de la classe correspondant au montant de l’offre déposée, le Pouvoir adjudicateur considérant que les travaux entrent dans la classe 4 conformément aux dispositions de la Loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux et de l’Arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la Loi du 20 mars 1991.
5.1.10 Critères d’attribution
5.1.11 Documents de marché
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 2024-02-08+01:00 10:00:00+01:00
Conditions du marché: Facturation en ligne: Requise
Le paiement en ligne sera utilisé
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Numéro d’enregistrement: 0207343933_5062
Département: Ville de Liège - Travaux - Direction de la Gestion de l'Espace public
Adresse postale: rue de Namur 2 (3ème étage)
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: 0931.814.266
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: fe7b89f6-c474-415e-b9b8-5b18f7405018 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 2024-01-08+01:00 00:00:00+01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication