Adjudication publique: Urbeo

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel: Urbeo

Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre: Travaux de rénovation et d’extension des bureaux de la Régie

Description: Dans le cadre des travaux d’extension des bureaux de la RCA Immobilière de Herstal, Urbeo, la Régie lance un marché public de travaux. Le Pouvoir adjudicateur souhaite d’une part, réaliser une extension de ces bureaux en transformant pour ce faire, un ancien porche / arvo en un volume fermé et isolé, accessible depuis le local réserve des bureaux actuels, et d’autre part réaménager et moderniser ses bureaux existants. Ces travaux concernent deux zones distinctes : 1. Au niveau des bureaux existants : +/-125m² - Le remplacement dans sa totalité des câbles informatiques et électriques alimentant l’éclairage et les prises – suppression des blocs de prises au sol ; - La création d’une baie dans le pignon du local réserve pour créer un accès vers la zone d’extension des bureaux ; - L’évacuation des coffres ; - Le placement d’un nouveau coffret électrique en remplacement du coffret existant ; - La suppression de l’ensemble des convecteurs existants et l’installation d’une pompe à chaleur et de ventilo-convecteurs / cassettes dans les plafonds procurant tant un apport d’air chaud que d’air froid ; - Le remplacement d’une partie du faux plafond existant ; - Le remplacement du système de détection incendie complété par la zone extension ; - Le placement de stores extérieurs ; - L’installation d’une cuisine ; - La création d’un mobilier pour l’accueil ; - Les raccordements utiles et la réception des installations ; - Les travaux de parachèvement ; - Les peintures ; - Etc. 2. Au niveau de l’extension : +/- 72m² - La réalisation du gros œuvre dans sa globalité ; - Le placement d’un nouveau coffret électrique alimentant les installations de l’extension et muni d’un décompteur ; - L’installation d’une pompe à chaleur et de ventilo-convecteurs / cassettes dans les plafonds procurant tant un apport d’air chaud que d’air froid ; - L’installation d’une ventilation double flux ; - L’installation d’un système d’alarme et détecteur intrusion autonome et de deux boitiers de commande (activation / désactivation alarme) dans l’extension ; - L’installation des détecteurs incendie à raccorder au système d’alarme incendie des bureaux existants ; - Le placement de stores extérieurs ; - L’installation d’une kitchenette ; - Les raccordements utiles et la réception des installations ; - Les travaux de parachèvement ; - Les peintures ; - Etc… Informations sur le planning d’exécution : Le local « réserve » actuel contenant d’anciens coffres de banque à évacuer (prestation d’évacuation des coffres non concernée par le présent marché), le soumissionnaire devra créer les baies d’accès au local « réserve » dès le début des travaux. Le Pouvoir adjudicateur impose que les travaux dits de « gros-œuvre fermé » relatifs à la zone d’extension des bureaux soient finalisés au plus tard le 1 août 2024. En conséquence, sous peine d’irrégularité substantielle de l’offre, le planning à remettre par le soumissionnaire doit respecter ce délai maximal intermédiaire. Par ailleurs, outre les règles d’indemnisation en cas de retard prévus par les règles générales d’exécution, une pénalité exceptionnelle sera appliquée à l’adjudicataire en cas de dépassement de ce délai maximal intermédiaire. Lieu d’exécution : 33 et 39 Rue des Mineurs à 4040 Herstal

Identifiant de la procédure: 9033dad1-a109-44eb-8d3c-0381f772c974

Identifiant interne: PPP0Q4-1895/3051/MFM - Urbeo : Mineurs 39 - Travaux généraux

Type de procédure: Autre procédure en une seule étape

2.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45262800 Travaux d'extension de bâtiments

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale: Rue des Mineurs 39

Ville: Herstal

Code postal: 4040

Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)

Pays: Belgique

Informations complémentaires: Urbeo

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale: Rue des Mineurs 39

Ville: Herstal

Code postal: 4040

Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)

Pays: Belgique

Informations complémentaires: Urbeo

2.1.4 Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence: Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence. (voir Déclaration sur l'honneur)

Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale: Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale (voir Déclaration sur l'honneur)

Faillite: Faillite. (voir Déclaration sur l'honneur)

Corruption: Corruption. (voir Déclaration sur l'honneur)

Concordat: Concordat préventif. (voir Déclaration sur l'honneur)

Participation à une organisation criminelle: Participation à une organisation criminelle. (voir Déclaration sur l'honneur)

Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnemental: Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnemental. (voir Déclaration sur l'honneur)

Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme: Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme. (voir Déclaration sur l'honneur)

Fraude: Fraude. (voir Déclaration sur l'honneur)

Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains: Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains. (voir Déclaration sur l'honneur)

Insolvabilité: Insolvabilité. (voir Déclaration sur l'honneur)

Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail: Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail. (voir Déclaration sur l'honneur)

Biens administrés par un liquidateur: Biens administrés par un liquidateur. (voir Déclaration sur l'honneur)

Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédure: Coupable de fausses déclarations, dissimulation d’informations, incapacité de présenter les documents requis et obtention d’informations confidentielles sur cette procédure. (voir Déclaration sur l'honneur)

Motifs d’exclusion purement nationaux: Motifs d’exclusion purement nationaux. (voir Déclaration sur l'honneur)

Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marché: Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marché. (voir Déclaration sur l'honneur)

Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marché: Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marché. (voir Déclaration sur l'honneur)

Coupable d’une faute professionnelle grave: Coupable d’une faute professionnelle grave. (voir Déclaration sur l'honneur)

Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparables: Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparables. (voir Déclaration sur l'honneur)

Manquement aux obligations dans le domaine du droit social: Manquement aux obligations dans le domaine du droit social. (voir Déclaration sur l'honneur)

Paiement des cotisations de sécurité sociale: Paiement de cotisations de sécurité sociale. (voir Déclaration sur l'honneur)

État de cessation d’activités: État de cessation d’activités. (voir Déclaration sur l'honneur)

Paiement d’impôts et taxes: Paiement d’impôts et taxes. (voir Déclaration sur l'honneur)

Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes: Infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes. (voir Déclaration sur l'honneur)

5. Lot

5.1 Lot: LOT-0001

Titre: Travaux de rénovation et d’extension des bureaux de la Régie

Description: Travaux de rénovation et d’extension des bureaux de la Régie

Identifiant interne: MFM - Urbeo : Mineurs 39 - Travaux généraux

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45262800 Travaux d'extension de bâtiments

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale: Rue des Mineurs 39

Ville: Herstal

Code postal: 4040

Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)

Pays: Belgique

Informations complémentaires: Urbeo

5.1.3 Durée estimée

Date de début: 2024-03-15+01:00

Date de fin: 2024-08-01+02:00

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n’est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

5.1.9 Critères de sélection

Critère:

Type: Capacité technique et professionnelle

Description: Une liste des travaux similaires au présent marché exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificats de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.Niveau(x) minimal(aux): Trois références avec certificat de bonne exécution de travaux similaires au présent marché d’un montant minimum de 200.000,00€ HTVA, dont les réceptions provisoires ont été accordées