Aanbestedingen

Centre D'enseignement Notre-dame Des Champs Asbl

Démolition reconstruction Hall de sports



Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.


Belgique - Travaux de construction - Démolition reconstruction Hall de sports

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Centre d'Enseignement Notre-Dame des Champs asbl
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Démolition reconstruction Hall de sports
Description: Demolition-reconstruction Le présent marché de travaux, a pour objet tous fournitures, transports, main d’œuvre et tous moyens nécessaires à l’exécution des travaux suivants : Démolition et reconstruction d’un hall omnisports sur le campus scolaire du Centre d’enseignement Notre-Dame des Champs, situé rue Edith Cavell, 143 à 1180 Uccle. Le descriptif complet de l’objet du marché figure dans la partie « III – LES CLAUSES TECHNIQUES » du présent cahier spécial des charges.
Identifiant de la procédure: 2e147cb4-6595-4f31-b29c-d615bd3b9e76
Identifiant interne: 10-2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: No
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.4 Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Informations complémentaires: Visite obligatoire 14 décembre 2023 à 11h pour ceux qui ne sont pas venus à la visite obligatoire du jeudi 30 novembre telle que décrite dans le cahier spécial des charges administratives
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6 Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux: voir cahier spécial des charges pour la liste complète des motifs d'exclusion
5. Lot
5.1 Lot: LOT-0001
Titre: 10-2023 - 1
Description: Démolition et reconstruction d'un hall des sports
Identifiant interne: 1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: 
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.9 Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Description: voir cahier spécial des charges pour la liste complète des critères de sélection
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Critère 1: Prix (70 points) Règle de 3 Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * poids du critère prix
Critère:
Type: Qualité
Description: - Critère 2 : Méthodologie organisationnelle (30 points) Le soumissionnaire remettra un descriptif précis des moyens humains et techniques qui seront mis en œuvre pour assurer le respect du délai d’exécution. Le soumissionnaire remettra à cet effet une note d’intention de maximum 8 pages A4 recto – suggestion répartition ci-dessous. Méthode d’attribution des points : appréciation des sous-critères suivants : • Sous-critère 1 : Qualité et capacité technique (25 points) : o Descriptif technique des modalités de mise en œuvre et prise en compte du contexte urbain et occupé du site (10 pts) – 2 pages ; o Moyen humains affectés spécifiquement au chantier (5 pts) – 1 page ; o CV gestionnaire et/ou conducteur de chantier et volume horaire (10 pts) – 3 pages ; • Sous-critère 2 : Planning (5 pts) : o Planning des opérations de terrassements et opérations de mise en œuvre (5 pts) – 2 pages ;  Les moments clés de l’exécution et la coordination LOT1/LOT2 seront mis en valeur au sein du planning ;  Le strict respect du délai d’exécution devra être observé à travers le planning, voir 7 Délai d’exécution ;
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 2024-01-26+01:00 12:00:00+01:00
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Pas encore connu
Facturation en ligne: Requise
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique:
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de 1ère instance ou Tribunal de l'Entreprise de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles Capitale
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Centre d'Enseignement Notre-Dame des Champs asbl
Organisation qui traite les offres: Centre d'Enseignement Notre-Dame des Champs asbl
5.1 Lot: LOT-0002
Titre: 10-2023 - 2
Description: Fourniture et pose d'équipements sportifs
Identifiant interne: 2
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: 
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.8 Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées sont appliqués
5.1.9 Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Description: voir cahier spécial des charges pour la liste complète des critères de sélection
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Critère 1: Prix (70 points) Méthode d’attribution des points : Règle de trois : Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * poids du critère prix
Critère:
Type: Qualité
Description: - Critère 2 : Méthodologie organisationnelle (30 points) Le soumissionnaire remettra un descriptif précis des moyens humains et techniques qui seront mis en œuvre pour assurer le respect du délai d’exécution. Le soumissionnaire remettra à cet effet une note d’intention de maximum 8 pages A4 recto – suggestion répartition ci-dessous. Méthode d’attribution des points : appréciation des sous-critères suivants : • Sous-critère 1 : Qualité et capacité technique (25 points) : o Descriptif technique des modalités de mise en œuvre et prise en compte du contexte urbain et occupé du site (10 pts) – 2 pages ; o Moyen humains affectés spécifiquement au chantier (5 pts) – 1 page ; o CV gestionnaire et/ou conducteur de chantier et volume horaire (10 pts) – 3 pages ; • Sous-critère 2 : Planning (5 pts) : o Planning des opérations de terrassements et opérations de mise en œuvre (5 pts) – 2 pages ;  Les moments clés de l’exécution et la coordination LOT1/LOT2 seront mis en valeur au sein du planning ;  Le strict respect du délai d’exécution devra être observé à travers le planning, voir 7 Délai d’exécution
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 2024-01-26+01:00 12:00:00+01:00
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Pas encore connu
Facturation en ligne: Requise
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique:
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de 1ère instance ou Tribunal de l'Entreprise de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles Capitale
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Centre d'Enseignement Notre-Dame des Champs asbl
Organisation qui traite les offres: Centre d'Enseignement Notre-Dame des Champs asbl
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Centre d'Enseignement Notre-Dame des Champs asbl
Numéro d’enregistrement: 0414872166_2439
Adresse postale: Rue Edith Cavell 143  
Ville: Uccle
Code postal: 1180
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@e-ndc.org
Téléphone: +32 23745840
Télécopieur: +32 23744143
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1  
Ville: Bruxelles
Code postal: 1000
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: e.proc@publicprocurement.be
Téléphone: +32 2 740 80 00
Adresse internet: https://bosa.belgium.be
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal de 1ère instance ou Tribunal de l'Entreprise de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles Capitale
Numéro d’enregistrement: 0.308.357.753
Ville: Bruxelles
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@just.fgov.be
Téléphone: 025198074
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: b14fa04b-d50d-49ac-abb0-afe494b834eb-01
Description: Précision de document existant : métré détaillé stabilité donné à titre indicatif
10.1 Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Les documents de marché ont été modifiés le: 2023-12-08+01:00
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 86818faf-43c2-4129-91c2-bb161a9a7128 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 2023-12-08+01:00 00:00:00+01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français 
11.2 Informations relatives à la publication

Vergelijkbare advertenties van BDA