Binhôme
Conformiteit met elektriciteit en RGIE-certificering van een kantoorruimte van 11 are in Ukkel
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: [BinHôme] --- [BinHôme] ---
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: Mise en conformité électrique et certification RGIE d'un plateau de bureaux de 11 ares à Uccle
Titre: Conformiteit met elektriciteit en RGIE-certificering van een kantoorruimte van 11 are in Ukkel
Description: Invitation à présenter une offre - BinHôme - marché n° FA 231024 – RGIE BASCULE MARCHÉ PUBLIC de travaux de faible montant : BinHôme - marché n° FA 231024 – RGIE BASCULE - Certification RGIE de l’installation électrique des locaux du siège social de BinHôme Scrl situés Rue Emile Claus 63 à 1180 Uccle (Plateau de bureaux de 11 ares au deuxième étage de l’immeuble « La Bascule) Ce marché est conclu par facture acceptée (marchés publics). Ci-dessous vous trouverez une description succincte des travaux et services à attribuer : But du marché : Services, travaux, fournitures et mise à disposition d’une certification RGIE sans remarques pour l’immeuble situé Rue Emile Claus 63 à 1180 Uccle Conditions : Ce marché est forfaitaire : Il comprend les frais divers de toutes natures qui seront nécessaires à cette mission : Frais de stationnement, relevés, études, … Les travaux doivent être planifiés et coordonnés par l’entrepreneur de manière à ne pas provoquer d’arrêt de travail du personnel présent. L'offre ne peut être établie que dans les langues suivantes : français, néerlandais Règlementation en vigueur : RGIE Délai : La date de la fin de ce marché (date de mise à disposition des documents en pdf et dwg) est fixée au 120 ième jour calendrier après la date de la réception de la commande par l’adjudicataire. En cas de retard, le montant de l’amende de retard de 5% sera exigible sans mise en demeure. Note administrative : - Le présent marché consiste en un marché à prix global à facture acceptée (marchés publics de faible montant). Le délai de vérification est fixé à 30 jours de calendrier. - Les trois documents suivants doivent être dument complétés et signés sous peine de non-sélection : A08 - Attestation de visite A09 - Formulaire d’engagement A10 - Métré récapitulatif Les visites doivent être demandées 7 jours calendriers au préalable à la personne de contact. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Monsieur Serge Roelandt (Service Investissement - tél. 02/486 69 74 Gsm 0492 250 155 - serge.roelandt@binhome.brussels).
Description: Uitnodiging voor presentatie - BinHôme - Maart nr. FA 231024 – RGIE BASCULE OPENBAAR CONTRACT voor werken van kleine waarde: BinHôme - contractnummer FA 231024 - RGIE BASCULE - RGIE-certificering van de elektrische installatie van gebouwen op de hoofdzetel van BinHôme Scrl gelegen Rue Emile Claus 63 in 1180 Ukkel (kantoorruimte van 11 are in tweede verdieping van het gebouw “La Bascule) De mars eindigt met aanvaarding van het wetsvoorstel (openbare marsen). Hieronder wordt de beschrijving van de diensten en diensten beschreven: Maar van de markt: Diensten, leveringen, benodigdheden en uitrusting voor RGIE-certificering zonder opmerkingen voor het gebouw gelegen Rue Emile Claus 63 in 1180 Ukkel Voorwaarden: De mars heeft een vaste prijs: het omvat de verschillende aard waarvoor ze nodig zijn voor de missie: parkeerkosten, onderzoeken, onderzoeken, enz. De plannings- en coördinatiefasen van het bedrijfsproces zijn niet voldoende om de ontwikkeling van het aanwezige personeel te bevorderen. De oorsprong van het land waarin de talen worden gebruikt: Frans, Nederlands Regels en voorschriften: RGIE Deadline : De datum van de eindwandeling (datum aanleveren documenten in PDF en DWG) wordt vastgelegd op de 120e dag van uw kalender na de datum van ontvangst van de opdracht tot gunning. In geval van vertraging zal het bedrag van de boete van 5% voor laattijdigheid zonder voorafgaande kennisgeving opeisbaar zijn. Administratieve opmerking: - Dit contract bestaat uit een globaal prijscontract met een aanvaarde factuur (kleine overheidsopdrachten). Het verificatieproces vindt plaats binnen 30 dagen na de planning. - De volgende documenten moeten worden ingevuld en ondertekend door de niet-selector: A08 - Bezoekcertificaat A09 - Toezeggingsformulier A10 - Samenvattingsteller Rondleidingen worden altijd aangevraagd volgens een 7-d...
Identifiant de la procédure: b0cdf170-cb9a-4b9a-92b7-f2c90223635f
Identifiant interne: PPP18O-96/3012/FA_20231124 - RGIE BASCULE
Type de procédure: Ouverte
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue Emile Claus 63
Ville: Bruxelles (Uccle)
Code postal: 1180
Entité secondaire du pays: code|name|nuts.BE100 (BE100)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: BinHôme
Informations complémentaires: BinHôme
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue Emile Claus 63
Ville: Bruxelles (Uccle)
Code postal: 1180
Entité secondaire du pays: code|name|nuts.BE100 (BE100)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: BinHôme
Informations complémentaires: BinHôme
2.1.4 Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6 Motifs d’exclusion
Description: [ Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Faillite. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Faillissement. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Corruption. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Corruptie. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Concordat préventif. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Participation à une organisation criminelle. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnemental. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Fraude. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Fraude. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Insolvabilité. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Insolventie. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Biens administrés par un liquidateur. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Coupable de fausses déclarations, dissimulation d’informations, incapacité de présenter les documents requis et obtention d’informations confidentielles sur cette procédure. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Motifs d’exclusion purement nationaux. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marché. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marché. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Coupable d’une faute professionnelle grave. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparables. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Manquement aux obligations dans le domaine du droit social. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Paiement de cotisations de sécurité sociale. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ État de cessation d’activités. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Paiement d’impôts et taxes. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Description: [ Infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord) ] ---
5 Lot
5.1 Lot: LOT-0001
Titre: Mise en conformité électrique et certification RGIE d'un plateau de bureaux de 11 ares à Uccle
Titre: Conformiteit met elektriciteit en RGIE-certificering van een kantoorruimte van 11 are in Ukkel
Description: Mise en conformité électrique et certification RGIE d'un plateau de bureaux de 11 ares à Uccle
Description: Conformiteit met elektriciteit en RGIE-certificering van een kantoorruimte van 11 are in Ukkel
Identifiant interne: FA_20231124 - RGIE BASCULE
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue Emile Claus 63
Ville: Bruxelles (Uccle)
Code postal: 1180
Entité secondaire du pays: code|name|nuts.BE100 (BE100)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: BinHôme
Informations complémentaires: BinHôme
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 2024-01-29+01:00
Durée: 120 CALENDAR_DAY
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: Sans objet
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE
5.1.9 Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Marché similaire d’un montant de minimum 50.000€ HTVA de travaux de rénovation électrique dans des bâtiments tertiaires au cours des 5 dernières annéesNiveau(x) minimal(aux): 3 attestations
Description: Gelijkaardig contract voor een minimumbedrag van € 50.000 exclusief BTW voor elektrische renovatiewerken in tertiaire gebouwen gedurende de laatste 5 jaarMinimumeisen: 3 certificaten
Utilisation de ce critère: Utilisés
Critère:
Type: Autre
Description: Agréation et enregistrement des entrepreneurs: P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ), classe 1
Description: Erkenning en registratie van aannemers: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), klasse 1
Utilisation de ce critère: Utilisés
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché: [ https://cloud.3p.eu/Downloads/1/96/18O/2023 ] ---
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.publicprocurement.be
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français, néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 2024-01-15+01:00 10:00:00+01:00
Date limite de validité de l’offre: 120 DAY
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Aucun
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Aucun
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision
Organisation chargée des procédures de recours: [ TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES ] --- [ RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL ] ---
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: [ BinHôme ] --- [ BinHôme ] ---
Organisation qui reçoit les demandes de participation: [ BinHôme ] --- [ BinHôme ] ---
8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: BinHôme
Nom officiel: BinHôme
Numéro d’enregistrement: 2400
Adresse postale: Rue Emile Claus 63
Ville: Bruxelles (Uccle)
Code postal: 1180
Pays: Belgique
Point de contact: Serge Roelandt
Adresse électronique: info@binhome.brussels
Téléphone: +32 24866900
Adresse internet: http://www.binhome.brusse/
Profil de l’acheteur: https://www.publicprocurement.be
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
8.1 ORG-0002
Nom officiel: 3P
Nom officiel: 3P
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen
Code postal: 2000
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@3p.eu
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation:
Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES
Nom officiel: RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL
Numéro d’enregistrement: BE0308357753
Adresse postale: Rue des Quatre Bras 13
Ville: Bruxelles
Code postal: 1000
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@just.fgov.be
Téléphone: +32 25086361
Adresse internet: https://justice.belgium.be/
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
11 Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: c43a96d1-0ef7-420d-a71a-6414d9ead956 -01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 2023-11-24+01:00 00:00:00+01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français néerlandais
11.2 Informations relatives à la publication