Aanbestedingen

Anderlecht

Verschillende gemeentelijke gebouwen. Hernieuwing en/of installatie van toegangscontrole.



Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


België - Aanleg van elektriciteit - Verschillende gemeentelijke gebouwen. Hernieuwing en/of installatie van toegangscontrole.

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam:  [Anderlecht] ---
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Verschillende gemeentelijke gebouwen. Hernieuwing en/of installatie van toegangscontrole.
Titel: Plusieurs sites communaux. Renouvellement et/ou installation du contrôle d’accès.
Beschrijving: Verschillende gemeentelijke gebouwen. Hernieuwing en/of installatie van toegangscontrole
Beschrijving: Plusieurs sites communaux. Renouvellement et/ou installation du contrôle d’accès.
Identificatiecode van de procedure: 03b52a2c-9d11-4218-96c7-acb535fa1cd1
Interne identificatiecode: 23/043 BAT
Type procedure: Andere procedure in één fase
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Aanvullende aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 45310000 Aanleg van elektriciteit
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Beschrijving: [ Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en meer bepaald in detail zoals bedoeld in artikels 61 à 64 van het KB van 18 april 2017. De inschrijver zal een uittreksel uit het strafregister bijvoegen op naam van de onderneming (en op de naam van de ondernemers bedoeld in artikel 64 van het KB van plaatsing van 18 april 2017), uitgeleverd op een datum niet ouder dan 6 maanden vóór de datum van de indiening van de offertes of een gelijkwaardig document, uitgeleverd door een juridische of administratieve autoriteit van het oorspronkelijke land of het land waar hij gevestigd is waaruit blijkt dat de betrokken inschrijver niet veroordeeld werd door een rechterlijke beslissing bij kracht van gewijsde: 1) deelneming aan een criminele organisatie; 2) omkoping; 3) fraude; 4) terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit ; 5) witwassen van geld of financiering van terrorisme; 6) kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel; 7) tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven. De in 1° tot 6° bedoelde uitsluitingen van deelname aan overheidsopdrachten gelden voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van de veroordeling. De onder 7° bedoelde uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten geldt voor een periode van vijf jaar, vanaf de beëindiging van de inbreuk. Voor de Belgische inschrijvers zal de Aanbestedende overheid via de toepassing « Telemarc » de situatie van de inschrijver nagaan op het vlak van sociale zekerheid en fiscale schulden (artikels 62 §2 en 63 §2 van het KB van 18 april 2017). De inschrijvers komend uit een andere lidstaat van de Europese Unie voegen, de attesten van de bevoegde overheden die bewijzen dat de inschrijver in orde is met betrekking tot zijn verplichtingen voor de betaling van de bijdragen van de sociale zekerheid en met betrekking tot zijn professionele fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (art. 62 §3 en 63 §3 van het KB van 18 april 2017). ] ---
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: 23/043 BAT - 1
Titel: 23/043 BAT - 1
Beschrijving: Verschillende gemeentelijke gebouwen. Hernieuwing en/of installatie van toegangscontrole
Beschrijving: Plusieurs sites communaux. Renouvellement et/ou installation du contrôle d’accès.
Interne identificatiecode: 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling van een land:  Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land:  België
5.1.3 Geraamde duur
Overige duur: Onbekend
5.1.6 Algemene informatie
Gereserveerde deelname: Geen
Aanbestedingsproject dat niet met EU-middelen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een lijst van de werken die in de laatste vijf jaar na de uiterste datum voor de indiening van de offertes zijn uitgevoerd, vergezeld van certificaten van goede uitvoering en resultaten voor de belangrijkste werken Minimumeisen: De lijst dient minimum 1 overheidsopdracht voor werken te bevatten gelijkaardig aan deze beschreven in dit bestek, te weten hernieuwing en/of installatie van toegangscontrole. Het bedrag van de werken voor deze referentie moet minimum 25.000 EUR. excl BTW bedragen per referenties. Deze werken worden gesteund door attesten van goede uitvoering. Deze attesten zijn geleverd en getekend door een bevoegde overheid. Indien de bouwheer een private persoon is, zijn deze attesten geleverd en getekend door hemzelf. Deze vermelden het bedrag, de datum en de plaats van de werken die in referenties zijn gegeven. In ieder geval behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de voormalige aanbestedende dienst die op de lijst van voorgelegde referenties is vermeld, te ondervragen.
Beschrijving: Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années à compter de la date limite pour le dépôt des offres, assortie de certificat de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants. Niveau(x) minimal(aux): La liste devra contenir au minimum 1 marché public de travaux semblable à celui décrit dans le présent cahier des charges, à savoir : renouvellement et/ou installation contrôle d’accès. Le montant des travaux devra être de minimum 25.000 EUR HTVA, par référence. Ces travaux étant appuyés d’attestations de bonne exécution. Ces attestations sont émises et signées par l’autorité compétente. Lorsque le maître d’ouvrage est une personne privée, elles (=références) sont signées par celui-ci. Elles indiquent le maître de l’ouvrage, le montant, la date et le lieu d’exécution cités en référence. En toute hypothèse, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’interroger l’ancien pouvoir adjudicateur mentionné sur la liste de références produites.
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld op basis van de prijs.
Beschrijving: Le prix est l'unique critère d'attribution. Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée sur la base du prix.
5.1.11 Aanbestedingsstukken
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands, Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-10-31+01:00 12:00:00+01:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen
5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ Raad van State ] ---
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Anderlecht
Officiële naam: Anderlecht
Registratienummer: 0206582284_473
Postadres: Raadsplein, 1  
Stad: Anderlecht
Postcode: 1070
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 25580800
Fax: +32 25237984
Internetadres: http://www.anderlecht.be
Rollen van deze organisatie:
Koper
8.1 ORG-0002
Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Officiële naam: SPF Stratégie et Appui
Registratienummer: 0671516647_0
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1  
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Internetadres: https://bosa.belgium.be
Rollen van deze organisatie:
TED eSender
8.1 ORG-0003
Officiële naam: Raad van State
Officiële naam: Conseil d'État
Registratienummer: 0931814266
Stad: Bruxelles
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
10. Wijziging van een aankondiging
Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd: 5ca86118-20f8-47a4-9e65-6f6b1ff132dd-01
Beschrijving: Toevoeging van antwoorden/vragen na het plaatsbezoek
Beschrijving: Ajout des réponses/questions suite à la visite des lieux
10.1 Wijziging van een aankondiging
Identificatiecode van de afdeling: PROCEDURE
De aanbestedingsstukken zijn gewijzigd op: 2023-10-17+02:00
11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging:  7615380f-48fa-4e52-bcbf-d2eef4d46cd7 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-10-17+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands Frans
11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA