Aanbestedingen

Maatschappij Voor Stedelijke Inrichting - Nv Van Publiek Recht

Overheidsopdracht voor werken, algemene aanneming voor “ het afbreken van een bestaand gebouw en de bouw van een gemengd gebouw inclusief een brandweerkazerne en een sporthal op de Bergensesteenweg, 409 – 1070 Anderlecht".



Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


België - Bouwwerkzaamheden - Marché public de travaux, entreprise générale de construction, pour « la déconstruction du bâtiment existant et la construction d’un bâtiment mixte comprenant une caserne de pompiers et un équipement sportif », situé chaussée de Mons 409 - 1070 Anderlecht.

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam:  [Maatschappij voor Stedelijke Inrichting - NV van publiek recht] ---
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Marché public de travaux, entreprise générale de construction, pour « la déconstruction du bâtiment existant et la construction d’un bâtiment mixte comprenant une caserne de pompiers et un équipement sportif », situé chaussée de Mons 409 - 1070 Anderlecht.
Titel: Overheidsopdracht voor werken, algemene aanneming voor “ het afbreken van een bestaand gebouw en de bouw van een gemengd gebouw inclusief een brandweerkazerne en een sporthal op de Bergensesteenweg, 409 – 1070 Anderlecht".
Beschrijving: Marché public de travaux, entreprise générale de construction, pour « la déconstruction du bâtiment existant et la construction d’un bâtiment mixte comprenant une caserne de pompiers et un équipement sportif », situé chaussée de Mons 409 - 1070 Anderlecht.
Beschrijving: Overheidsopdracht voor werken, algemene aanneming voor “ het afbreken van een bestaand gebouw en de bouw van een gemengd gebouw inclusief een brandweerkazerne en een sporthal op de Bergensesteenweg, 409 – 1070 Anderlecht".
Identificatiecode van de procedure: 777b3213-49fb-46b4-85d8-94b400169b57
Interne identificatiecode: 10/11/2023 1:13 PM 3PID406 SI-458
Type procedure: Openbaar
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres:  Chaussée de Mons, 409   
Stad:  Anderlecht
Postcode:  1070
Onderverdeling van een land:  Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land:  België
Aanvullende informatie:  SIAMU + sport
Aanvullende informatie:  SIAMU + sport
2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres:  Chaussée de Mons, 409   
Stad:  Anderlecht
Postcode:  1070
Onderverdeling van een land:  Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land:  België
Aanvullende informatie:  SIAMU + sport
Aanvullende informatie:  SIAMU + sport
2.1.3 Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 14,730,000 EUR
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Beschrijving: [ Vervalsing van de mededinging. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Faillissement. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Corruptie. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Regeling met schuldeisers. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Deelneming aan een criminele organisatie. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Fraude. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Insolventie. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Activa beheerd door vereffenaar. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Ernstige beroepsfouten. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Betaling van sociale premies. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Betaling van belastingen. (zie UEA) ] ---
Beschrijving: [ Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie UEA) ] ---
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Marché public de travaux, entreprise générale de construction, pour « la déconstruction du bâtiment existant et la construction d’un bâtiment mixte comprenant une caserne de pompiers et un équipement sportif », situé chaussée de Mons 409 - 1070 Anderlecht.
Titel: Overheidsopdracht voor werken, algemene aanneming voor “ het afbreken van een bestaand gebouw en de bouw van een gemengd gebouw inclusief een brandweerkazerne en een sporthal op de Bergensesteenweg, 409 – 1070 Anderlecht".
Beschrijving: Marché public de travaux, entreprise générale de construction, pour « la déconstruction du bâtiment existant et la construction d’un bâtiment mixte comprenant une caserne de pompiers et un équipement sportif », situé chaussée de Mons 409 - 1070 Anderlecht.
Beschrijving: Overheidsopdracht voor werken, algemene aanneming voor “ het afbreken van een bestaand gebouw en de bouw van een gemengd gebouw inclusief een brandweerkazerne en een sporthal op de Bergensesteenweg, 409 – 1070 Anderlecht".
Interne identificatiecode: SI-458
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
5.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres:  Chaussée de Mons, 409   
Stad:  Anderlecht
Postcode:  1070
Onderverdeling van een land:  Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land:  België
Aanvullende informatie:  SIAMU + sport
Aanvullende informatie:  SIAMU + sport
5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 2024-03-01+01:00
Duur: 820 CALENDAR_DAY
5.1.5 Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 14,730,000 EUR
5.1.6 Algemene informatie
Gereserveerde deelname: Geen
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat geheel of gedeeltelijk met EU-middelen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Le soumissionnaire fournit les 2 références suivantes : - Une référence d’une construction en milieu urbain d’un minimum de EUR 5.000.000,00 HTVA ayant fait l’objet d’une réception provisoire au cours des 5 années précédant la date limite de réception des offres. - Une référence d’une construction en structure bois ou mixte mais avec une partie bois de minimum 1.000 m² ayant fait l’objet d’une réception provisoire au cours des 5 années précédant la date limite de réception des offresNiveau(x) minimal(aux): - Une référence d’une construction en milieu urbain d’un minimum de EUR 5.000.000,00 HTVA ayant fait l’objet d’une réception provisoire au cours des 5 années précédant la date limite de réception des offres. - Une référence d’une construction en structure bois ou mixte mais avec une partie bois de minimum 1.000 m² ayant fait l’objet d’une réception provisoire au cours des 5 années précédant la date limite de réception des offres
Beschrijving: De inschrijver verstrekt de volgende 2 referenties : - Een referentie van een bouwproject in een stedelijke omgeving met een minimale waarde van EUR 5.000.000,00 exclusief BTW, dat voorlopig werd opgeleverd in de 5 jaar voorafgaand aan de uiterste datum voor ontvangst van de offertes - Een referentie van een bouwwerk met een houtstructuur of met een gemengde structuur met minstens 1.000 m² hout dat in de 5 jaar voorafgaand aan de uiterste datum voor ontvangst van de offertes voorlopig werd opgeleverdMinimumeisen: - Een referentie van een bouwproject in een stedelijke omgeving met een minimale waarde van EUR 5.000.000,00 exclusief BTW, dat voorlopig werd opgeleverd in de 5 jaar voorafgaand aan de uiterste datum voor ontvangst van de offertes - Een referentie van een bouwwerk met een houtstructuur of met een gemengde structuur met minstens 1.000 m² hout dat in de 5 jaar voorafgaand aan de uiterste datum voor ontvangst van de offertes voorlopig werd opgeleverd
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: NéantNiveau(x) minimal(aux): Néant
Beschrijving: nihilMinimumeisen: nihil
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Profils minimum exigés : Gestionnaire de chantier Le gestionnaire de chantier disposera d’une expérience probante de minimum 10 (dix) ans. Afin de prouver cette expérience demandée, le CV du gestionnaire proposé sera joint à l’offre. Conducteur de chantier Le conducteur de chantier disposera d’une expérience probante de minimum 5 (cinq) ans. Afin de prouver cette expérience demandée, le CV du conducteur proposé sera joint à l’offre. Coordinateur BIM Le coordinateur BIM disposera d’une expérience probante de minimum 3 (trois) ans. Afin de prouver cette expérience demandée, le CV du conducteur proposé sera joint à l’offre.
Beschrijving: Minimaal vereiste profielen: Bouwplaatsbeheerder De bouwplaatsbeheerder moet beschikken over minimaal 10 (tien) jaar aantoonbare ervaring. Om deze gevraagde ervaring aan te tonen, wordt het cv van de voorgestelde beheerder bij de offerte gevoegd. Werfleider De werfleider heeft moet beschikken over minimaal 5 (vijf) jaar aantoonbare ervaring. Om deze gevraagde ervaring aan te tonen, wordt het cv van de voorgestelde werfleider bij de offerte gevoegd. BIM Coördinator De BIM coördinator heeft moet beschikken over minimaal 3 (drie) jaar aantoonbare ervaring. Om deze gevraagde ervaring aan te tonen, wordt het cv van de BIM coördinator bij de offerte gevoegd.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Agréation et enregistrement des entrepreneurs: D (Entreprises générales de bâtiments), classe 8
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers: D (Bouwwerken), klasse 8
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prix
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 70
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Méthodologie
Beschrijving: Methodologie
Gewicht (punten, exact): 30
5.1.11 Aanbestedingsstukken
Adres van de aanbestedingsstukken: [ https://cloud.3p.eu/Downloads/1/406/UX/2023 ] ---
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans, Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: [ Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) ] ---
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-12-21+01:00 11:00:00+01:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 180 DAY
Informatie over de openbare opening:
Datum/tijd: 2023-12-21+01:00 12:00:00+01:00
Plaats: Société d'Aménagement Urbain - S.A. de droit public, Rue Brederode 9 à 1000 Bruxelles
Plaats: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting - N.V. van publiek recht, Brederodestraat 9 te 1000 Brussel
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen
5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ Raad van Staat ] ---
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: [ Maatschappij voor Stedelijke Inrichting - NV van publiek recht ] ---
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: [ Maatschappij voor Stedelijke Inrichting - NV van publiek recht ] ---
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Société d'Aménagement Urbain - SA de droit public
Officiële naam: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting - NV van publiek recht
Registratienummer: BE0876515952
Postadres: Rue Brederode 9  
Stad: Bruxelles
Postcode: 1000
Land: België
Contactpunt: Office SAU
Telefoon: +32 28993800
Internetadres: http://www.sau.brussels/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
8.1 ORG-0002
Officiële naam: 3P
Officiële naam: 3P
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten
8.1 ORG-0003
Officiële naam: FPS Policy and Support
Officiële naam: FPS Policy and Support
Registratienummer: BE001
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender
8.1 ORG-0004
Officiële naam: Conseil d'Etat
Officiële naam: Raad van Staat
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: rue de la Science, 37  
Stad: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349470
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging:  c019ed32-a7d4-4a1b-8c25-75f5e5b4d1e5 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-10-11+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands Frans
11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA