1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: [Comensia sc] --- [Comensia sc] ---
Rechtsvorm van de koper: Overheidsonderneming onder zeggenschap van een regionale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Remplacement d’étanchéité et d’isolation de toitures - Rénovation de logements sinistrés
Titel: Vervanging van waterdichting en dakisolatie - Renovatie van beschadigde huizen
Beschrijving: Le marché de travaux concerne le remplacement d’étanchéité et d’isolation de toitures à Neder-Over-Heembeeck. D’autres travaux corollaires sont également prévus et concernent la remise en état des coursives et des dégâts d’infiltration présents dans certains appartements.
Beschrijving: De opdracht van werken betreft de vervanging van de dichting en de isolatie van daken te Neder-Over-Heembeek. Andere, daaruit voortvloeiende werken zijn eveneens voorzien en betreffen het in goede staat herstellen van de galerijen en de schade door waterinfiltratie die in sommige appartementen aanwezig is.
Identificatiecode van de procedure: cb526d3e-b366-443e-84a6-e7b25e2531e6
Interne identificatiecode: 2170/2023/05/01
Type procedure: Andere procedure in één fase
De belangrijkste kenmerken van de procedure: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
De belangrijkste kenmerken van de procedure: Procédure négociée directe avec publication préalable
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45261000 Installatie- en aanverwante werkzaamheden voor dakconstructies en -bedekking
2.1.4 Algemene informatie
Aanvullende informatie: In het kader van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor om niet te onderhandelen.
Aanvullende informatie: Dans la cadre de la procédure négociée directe avec publication préalable, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas négocier.
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Beschrijving: [ “De inschrijvers mogen zich niet in één van de in de artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 bedoelde uitsluitingsgronden bevinden.Door de indiening van hun offerte verbinden zij zich ertoe op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid om binnen de 10 dagen onderstaande documenten te bezorgen (die documenten worden gevraagd in het geval de [inschrijver/kandidaat] in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht en indien deze documenten niet rechtstreeks toegankelijk zijn voor de aanbestedende overheid) :- Attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen (RSZ);- Attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van de fiscale schulden ;- Uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke ofadministratieve instantie van het betreffende land.” ] --- [ « Les soumissionnaires ne peuvent se trouver dans un des motifs d’exclusion visésaux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.En déposant leur offre, ils s’engagent à fournir, sur simple demande du pouvoir adjudicateur, dans un délai de 10 jours, les documents ci-dessous (ces documents seront demandés dans le cas où le soumissionnaire entre en considération pour l’attribution du marché et s’ils ne sont pas directement accessibles au pouvoir adjudicateur) :- Attestation justifiant que le soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement de cotisations de sécurité sociale ;- Attestation justifiant que le soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement des dettes fiscales ;- Extrait du casier judiciaire ou document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays concerné. » ] ---
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: 2170/2023/05/01 - 1
Titel: 2170/2023/05/01 - 1
Beschrijving: De opdracht van werken betreft de vervanging van de waterdichting en de isolatie van daken te Neder-Over-Heembeek. Andere, daaruit voortvloeiende werken zijn eveneens voorzien en betreffen het in goede staat herstellen van de galerijen en de schade door waterinfiltratie die in sommige appartementen aanwezig is. De interventieplaatsen zijn de nummers 1 tot 14, Craetbosgaarde en 1A tot 1E, Mariënsteenstraat. - Volledige vervanging van de daken met inbegrip van isolatie, afdichting, dakopstanden en correctie van de dakhelling voor de afvoer van het regenwater - Vervanging van de dichting van de galerijen - Herstelling en bijwerking van de muurtjes van de galerijen - Plaatselijke renovatie van de door waterinfiltratie beschadigde appartementen - Bijhorende werken (borstweringen, schoonmaak, enz.)
Beschrijving: Le marché de travaux concerne le remplacement d’étanchéité et d’isolation de toitures à Neder-Over-Heembeeck. D’autres travaux corollaires sont également prévus et concernent la remise en état des coursives et des dégâts d’infiltration présents dans certains appartements. Les lieux d’interventions sont les numéros 1 à 14, Clos du Craetbos et les 1A à 1E, rue Mariënsteen - Remplacement complet des toitures en ce compris l’isolation, l’étanchéité, les acrotères et la correction de l’inclinaison pour l’évacuation des eaux pluviales - Remplacement de l’étanchéité des coursives - Réparation et ragréage des murets de coursives - Rénovation ponctuelle des appartements sinistrés - Travaux connexes (garde-corps, nettoyage, etc.)
Interne identificatiecode: 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45261000 Installatie- en aanverwante werkzaamheden voor dakconstructies en -bedekking
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 2024-01-15+01:00
Duur: 180 DAY
5.1.6 Algemene informatie
Gereserveerde deelname: Geen
Aanbestedingsproject dat niet met EU-middelen wordt gefinancierd
Aanvullende informatie: 1. Er wordt op e-Procurement een forum bijgehouden. De inschrijvers worden verzocht hun vragen enkel op dat forum te stellen en er zal enkel via het forum op hun vragen worden geantwoord 2. Op straffe van nietigheid van zijn offerte moet de inschrijver deelnemen aan het verplichte bezoeken ter plaatse dat plaatsvindt op 16/10/2023 om 10u & op 23/10/2023 om 10u. De verplichte bezoeken ter plaatste zijn enkel mogelijk, na uw inschrijving op een lijst (tel. 02/512.25.58 t.a.v Mevr. Beaussart) 3. De uitvoeringstermijn zijn in kalenderdagen 4. De vermelde begindatum is alleen ter informatie. De startdatum van de locatie wordt bepaald bij de bestelling der werken. 5. De aanbieding is geldig in kalenderdagen. 6 Het forum sluit op 8 november 2023.
Aanvullende informatie: 1. Un forum sera tenu sur e-procurement. Les soumissionnaires sont priés de poser leurs questions uniquement sur celui-ci, et il ne sera répondu à leurs questions que par son biais. 2. Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire assistera à la visite des lieux obligatoire qui se déroulera le 16/10/2023 à 10h & le 23/10/2023 à 10h. Les visites obligatoires sur place sont seulement possibles, après inscription sur une liste (tél.02/512.25.58 à l'attention de Mme. Beaussart) 3. Le délai d’exécution est comptabilisé en jours calendrier. 4. La date de début de chantier renseignée est à titre indicatif. La date de début de chantier sera déterminée lors de la commande du marché. 5. La durée de validité de l'offre se comptabilise en jours calendriers. 6.Le forum se clôture le 8 novembre 2023.
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: “De offerte vermeldt: 1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt: 2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst; 3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. “Overeenkomstig artikel 39 van het “plaatsingsbesluit” waarin wordt bepaald dat in de opdrachtdocumenten het toepassingsgebied van de verklaring op erewoord kan worden verruimd, verklaart de inschrijver door de indiening van zijn offerte op erewoord in het bezit te zijn van de bovenstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht).”
Beschrijving: « L’offre indique : 1° soit que le soumissionnaire dispose de l'agréation requise ; 2° soit que le soumissionnaire est titulaire d'un certificat ou est inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire peut joindre à sa demande de participation ou à son offre le certificat délivré par l'organisme de certification compétent ou la preuve de cette inscription certifiée par l'organisme compétent de l'Etat membre ainsi que tout document de nature à établir l'équivalence de cette certification ou inscription avec l'agréation requise visée à l'alinéa 1er. Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d'être inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste ; 3° soit que le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. » « En application de l’article 39 de l’arrêté « passation » qui dispose que les documents du marché peuvent élargir le champ d’application de la déclaration sur l’honneur. En remettant son offre, le soumissionnaire déclare sur l’honneur être en possession et s’engage à fournir, sur simple demande de l’adjudicateur, dans un délai de 10 jours, les documents ci-dessus (ces documents seront demandés dans le cas où le soumissionnaire entre en considération pour l’attribution du marché). »
5.1.11 Aanbestedingsstukken
Ad-hoccommunicatiekanaal: 5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans, Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-11-15+01:00 10:00:00+01:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 180 DAY
Voorwaarden van het contract:Elektronische facturering: Vereist
5.1.15 Technieken
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:Geen
5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL ] --- [ TRIBUNAL FRANCOPHONE DE PREMIERE INSTANCE ] ---
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: [ Comensia sc ] --- [ Comensia sc ] ---
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: [ Comensia sc ] --- [ Comensia sc ] ---
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Comensia sc
Officiële naam: Comensia sc
Registratienummer: BE 0403302046
Afdeling: Comensia - Branche Patrimoine
Postadres: De Koninckstraat, 40 / 24
Stad: Sint-Jans-Molenbeek
Postcode: 1080
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 25122558
Fax: +32 25116454
Rollen van deze organisatie:Koper
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
Organisatie die inschrijvingen verwerkt
8.1 ORG-0002
Officiële naam: SPF Stratégie et Appui
Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE0
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:TED eSender
8.1 ORG-0003
Officiële naam: RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL
Officiële naam: TRIBUNAL FRANCOPHONE DE PREMIERE INSTANCE
Registratienummer: 0308.357.753
Stad: Bruxelles
Land: België
Telefoon: 025086331
Rollen van deze organisatie:Organisatie voor beroepsprocedures
11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: a1f6d96d-d1af-4942-a385-2237723ad8ff - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-10-03+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands Frans
11.2 Informatie over de bekendmaking