1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: [Régie foncière de la Ville de Bruxelles] --- [Grondregie van de Stad Brussel] ---
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Grand-Place 13-14: Marché de travaux
Titel: Grote Markt 13-14: Opdracht van werken
Beschrijving: Marché de travaux pour la rénovation et la restauration des maisons (anciennement connues sous les noms de « la Renommée » et de « l'Hermitage») situées Grand-Place 13 -14 à 1000 Bruxelles, en commerces, logements et bureaux.Le présent marché couvre la rénovation et restauration intégrale des deux maisons à l’exception des façades avant situées sur la Grand-Place.Les travaux incluent aussi bien des interventions de restauration au niveau de l’enveloppe extérieure (toitures, charpentes, façades et menuiseries extérieures) que la restauration de l’enveloppe intérieure (approche intégrale des sols, murs et plafonds, finition comprise), la démolition de certains éléments de la partie arrière, des interventions relatives à la stabilité, des techniques spéciales et l’aménagement extérieur (en intérieur d’îlot). Le site comprend les parcelles cadastrales:1201G en 1202F.
Beschrijving: De opdracht betreft de restauratie en herbestemming tot handelszaken, woningen en kantoren van de huizen aan de Grote Markt 13-14 te Brussel, voorheen bekend als “de Goede Naam” en “de Cluyse”.Deze opdracht omvat de integrale restauratie van de panden gelegen aan de Grote Markt nr. 13 en 14, met uitzondering van de voorgevels van deze panden aan de kant van de Grote Markt. Dit omvat zowel restauratieve ingrepen aan buitenschil (daken, daktimmerwerk, gevels en buitenschrijnwerk), als restauratie aan de binnenschil (integrale aanpak van vloeren, wanden en plafonds, inbegrepen afwerkingen), als afbraak van delen aan de achterzijde, oprichten van nieuwe constructies aan de achterzijde, ingrepen met betrekking tot stabiliteit, speciale technieken en buiteninrichting van het binnengebied.De bouwplaats omvat de kadastrale percelen1201G en 1202F.
Identificatiecode van de procedure: 9eddf0a0-b5e6-4fce-8bf2-9f3c0529dfa9
Interne identificatiecode: 9/22/2023 9:59 AM 3PID270 RF/23/PO/936
Type procedure: Openbaar
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Grand-Place 13-14
Stad: Bruxelles
Postcode: 1000
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Aanvullende informatie: Grand-Place 13-14 - 1000 Bruxelles
Aanvullende informatie: Grote Markt 13-14 - 1000 Brussel
2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Grand-Place 13-14
Stad: Bruxelles
Postcode: 1000
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Aanvullende informatie: Grand-Place 13-14 - 1000 Bruxelles
Aanvullende informatie: Grote Markt 13-14 - 1000 Brussel
2.1.4 Algemene informatie
Aanvullende informatie: L’ensemble des descriptions complètes sont reprises au cahier spécial des charges. Remarque concernant le point 5.1.3 : Durée estimée : le soumissionnaire doit proposer lui-même un délai d’exécution dans son offre (en jours ouvrables). Il tiendra notamment compte des dispositions prévues à l’article II.19. relatif à l’intervention archéologique et aux conditions reprises aux critère d’attribution. Les dates indiquées dans ce point sont non-contractuelles. Remarque concernant le point 5.1.10 : Critères d'attribution : Se référer au cahier des charges.
Aanvullende informatie: Alle volledige beschrijvingen zijn opgenomen in de lastenboek. Opmerking betreffend het punt 5.1.3 Geraamde duur : De aannemer zelf een uitvoeringstermijn voorstellen in zijn offerte (in werkdagen). Er zal met name rekening worden gehouden met de bepalingen van artikel II.19. met betrekking tot archeologische werkzaamheden en de voorwaarden die zijn opgenomen in de gunningscriteria. De ingevulde datum zijn niet contractuele. Opmerking betreffend het punt 5.1.10 : Gunningscriteria : Zie bestek.
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Beschrijving: [ Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Faillite. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Faillissement. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Corruption. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Corruptie. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Concordat préventif. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Participation à une organisation criminelle. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnemental. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Fraude. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Fraude. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Insolvabilité. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Insolventie. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Biens administrés par un liquidateur. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Coupable de fausses déclarations, dissimulation d’informations, incapacité de présenter les documents requis et obtention d’informations confidentielles sur cette procédure. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Motifs d’exclusion purement nationaux. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marché. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marché. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Coupable d’une faute professionnelle grave. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparables. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Manquement aux obligations dans le domaine du droit social. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Paiement de cotisations de sécurité sociale. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ État de cessation d’activités. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Paiement d’impôts et taxes. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord) ] ---
Beschrijving: [ Infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes. (voir Déclaration sur l'honneur) ] --- [ Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord) ] ---
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Grand-Place 13-14: Marché de travaux
Titel: Grote Markt 13-14: Opdracht van werken
Beschrijving: Grand-Place 13-14: Marché de travaux
Beschrijving: Grote Markt 13-14: Opdracht van werken
Interne identificatiecode: RF/23/PO/936
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
5.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Grand-Place 13-14
Stad: Bruxelles
Postcode: 1000
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Aanvullende informatie: Grand-Place 13-14 - 1000 Bruxelles
Aanvullende informatie: Grote Markt 13-14 - 1000 Brussel
5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 2024-06-03+02:00
Einddatum: 2026-09-21+02:00
5.1.6 Algemene informatie
Gereserveerde deelname: Geen
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet met EU-middelen wordt gefinancierd
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Le soumissionnaire joint à son offre une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années Au moins 3 références pertinentes devront être présentées au moyen d’une fiche de projet (maximum 2 pages A4 recto/verso) incluant un descriptif succinct de la référence, des photos en couleurs, des plans, les délais de réalisations en vue de répondre aux critères minimums décrits ci-après. Chaque référence choisie devra être complétée par une attestation de bonne exécution indiquant les coordonnées du maître d’ouvrage, le montant des travaux exécutés, la date de réalisation et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. La date de fin des travaux (réception provisoire) mentionnée dans les références doit être postérieure au 31/08/2018. Niveau(x) minimal(aux): La capacité du soumissionnaire est considérée comme acquise lorsque le soumissionnaire atteste d’au moins 3 références illustrées selon les critères suivants : • Au moins 1 référence concernera la rénovation et la restauration d'un bâtiment classé d'un montant minimum de 1 000 000 € HTVA. • Au moins 1 référence sera situé dans un contexte urbain historique, dense (entourée de toute part de construction mitoyenne, en majorité ancienne), dans une zone touristique historique et commercial (limitation des nuisances diverse liées à une construction et démolition), nécessitant une organisation de chantier importante liée à l’accessibilité. • Au moins 1 référence aura pour objet des projets de logements comprenant au moins 1 bâtiment de minimum 2 logements. Le pouvoir adjudicateur analysera la capacité du soumissionnaire à réaliser des travaux dans un contexte similaire à celui de l'objet du marché et les moyens mis en œuvre par le soumissionnaire pour y arriver. Ceci devra être décrit dans la note présentant la référence.
Beschrijving: De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van werken uitgevoerd in de laatste vijf jaar. Ten minste 3 relevante referenties dienen gepresenteerd te worden aan de hand van een projectfiche, (maximaal 2 A4-pagina's recto/ verso) bestaande uit een korte omschrijving van de referentie, kleurenfoto’s, plannen, uitvoeringstermijnen met het oog op het beantwoorden van de minimale criteria zoals hiernaast beschreven. In het geval dat het maximaal toegelaten aantal pagina’s overstegen wordt, zullen de pagina’s in chronologische volgorde geanalyseerd worden. De overtollige pagina’s zullen niet bestudeerd worden door de aanbestedende overheid. Elke referentie dient vergezeld worden van een attest van goede uitvoering. Deze attesten, vermelden de gegevens van de bouwheer, de kosten van de uitgevoerde werken, de realisatiedatum, de uitvoeringsplaats, en bovendien of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en op een regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. De in de referenties vermelde datum van oplevering van de werken (voorlopige oplevering) moet na 31/08/2018 zijn. Minimumniveau(s): De bekwaamheid van de inschrijver wordt als voldoende beschouwd als hij ten minste 3 referenties, volgens de onderstaande criteria, kan voorleggen : • Minstens 1 referentie dat renovatie en restauratie betreft van een beschermd pand van min. € 1.000.000 excl. BTW • Minstens 1 referentie is gelegen in een historische stedelijke context met hoge densiteit (omgeven door gesloten bebouwing, hoofdzakelijk oude gebouwen) in een commerciële en toeristische zone waar een aanzienlijke organisatie van de bouwplaats nodig is in verband met de toegankelijkheid (beperken van verschillende soorten overlast van bouw- en sloopwerken). • Minstens 1 referentie heeft als bestemming woningen waarbij minimum 1 gebouw met minstens 2 wooneenheden deel van uitmaakt. De aanbestedende dienst analyseert de bekwaamheid van de inschrijver om de werken uit te voeren in een gelijkaardige context als die van het voorwerp van de opdracht en de middelen die de inschrijver heeft gebruikt om het voorgaande te bereiken. Dit moet worden beschreven in de toelichtingsnota van de referentie. Niveau(x) minimal(aux): ...
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Pas d’application
Beschrijving: Niet van Toepassing Niveau(x) minimal(aux): ...
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes :1.Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion).En vertu de l'article 61 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 sur la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, les infractions qui sont prises en considération pour l’application des motifs d’exclusion obligatoires visés à l’article 67 de la loi du 17 juin 2016 sont les suivantes :1° participation à une organisation criminelle ;2° corruption ;3° fraude ;4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ;5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains.7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.En vertu de l’article 68 de la loi du 17 juin 2016, sont exclus de l'accès au marché, les soumissionnaires qui à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.En vertu de l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 sont exclus de l'accès au marché, les soumissionnaires qui 1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 7 de la loi du 17 juin 2016 ;2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres règlementations nationales ;3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence, au sens de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016 ;5° lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 6 de la loi du 17 juin 2016 par d’autres mesures moins intrusives ; 6° lorsqu’il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation, visée à l’article 52 de la loi du 17 juin 2016, par d’autres mesures moins intrusives ;7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, d’un marché antérieur passé avec un pouvoir adjudicateur ou d’une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable ; 8° le candidat ou le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu de l’article 73 ou de l’article 74 de la loi du 17 juin 2016, ou 9° le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d’influer indument sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution. Pour attester qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des causes d'exclusion précitées, Les participants belges :• déclarent, par la simple remise de leur candidature et signature du formulaire ci-joint, ne pas se trouver dans les causes d'exclusion repris aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 61 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017.• joignent à leur formulaire de candidature un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois établissant qu'ils ne se trouvent pas dans les causes d'exclusion visés aux articles 67à 69 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 72 §2 alinéa 1° de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017• joignent à leur formulaire de candidature une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils n’ont fait l’objet d’aucunes mesures d’office tel que décrites à l’article 47 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.En vertu de l’article 62 §2 et de l’article 63 §2 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur vérifiera directement par voie électronique que les participants belges : • sont en règle de paiement de cotisations à l'égard de l'ONSS au sens de l'article 62 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 • sont en règle par rapport à leurs obligations fiscales à l'égard du SPF Finance, de l'article 63 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 ; Les participants étrangers :• déclarent, par la simple remise de leur candidature et signature du formulaire ci-joint, ne pas se trouver dans les causes d'exclusion repris aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 61 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017.• joignent au formulaire de soumission un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement de l’opérateur économique et établissant qu'ils :- ne se trouvent pas dans les causes d'exclusion visées à pour les motifs d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la
Beschrijving: Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:1.Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden). Krachtens artikel 61 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, misdrijven die in overweging worden genomen voor de toepassing van de verplichte uitsluitingsgronden vermeld in art. 67 van de wet van 17 juni 2016 zijn de volgende:1° deelneming aan een criminele organisatie;2° omkoping;3° fraude;4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit;5° witwassen van geld en financiering van terrorisme;6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;7° het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.Krachtens artikel 68 van de wet van 17 juni 2016, worden uitgesloten van deelname aan de plaatsingsprocedure, kandidaat of inschrijver die, in welk stadium van de procedure ook, niet blijkt te voldoen aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen enerzijds of sociale zekerheidsbijdragen anderzijds.Krachtens artikel 69 van de wet van 17 juni 2016 wordt uitgesloten van de opdracht, de kandidaat of inschrijver die 1° indien de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7 genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden; 2° wanneer de kandidaat of inschrijver in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;3° wanneer de aanbestedende overheid kan aantonen, met elk passend middel, dat de kandidaat of inschrijver in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken4° wanneer de aanbestedende overheid over voldoende plausibele aanwijzingen beschikt om te besluiten dat de kandidaat of inschrijver handelingen zou hebben gesteld, overeenkomsten zou hebben gesloten of afspraken zou hebben gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van artikel 5, lid 2;5° wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 van de wet van 17 juni 2016 niet effectief kan worden verholpen met andere minder ingrijpende maatregelen;6° wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 52 van de wet van 17 juni 2016 heeft voorgedaan die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;7° wanneer de kandidaat of inschrijver blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties;8° wanneer de kandidaat of inschrijver zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van de selectiecriteria, of hij informatie heeft achtergehouden, of niet in staat was de ondersteunende documenten die vereist zijn krachtens artikel 73 of artikel 74 van de wet van 17 juni 2016 over te leggen; of9° wanneer de kandidaat of inschrijver heeft getracht om het besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de plaatsingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken die een belangrijke invloed kan hebben op beslissingen inzake uitsluiting, selectie en gunning.Het bewijs dat ze zich niet in een van voornoemde uitsluitingsgevallen bevinden, wordt als volgt geleverd.De Belgische deelnemers:• verklaren door de overhandiging van hun inschrijving en de ondertekening van het inschrijvingsformulier dat ze zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevinden, vermeld in art. 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 en art. 61 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017, met de overhandiging van hun kandidaatstelling en de ondertekening van het formulier in bijlage;• voegen aan hun kandidaatstelling een uittreksel toe uit het strafregister van minder dan 3 maanden oud dat aantoont dat ze zich niet in een van uitsluitingsgevallen bevinden van art. 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 en art. 72 §2 alinéa 1° van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017;• voegen aan hun kandidaatstelling toe een verklaring dat ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een ambtshalve maatregel zoals voorzien in artikel 47 van het KB van 14 januari 2013.Krachtens artikel 62 §2 en artikel 63 §2 van het KB van 18 april 2017, zal de aanbestedende overheid onmiddellijk elektronisch controleren of de Belgische deelnemers:• voldaan hebben aan hun verplichtingen inzake betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van art. 62 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017;• voldaan hebben aan hun belastingplichten tegenover de FOD Financiën, in de zin van artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017.De buitenlandse deelnemers:• verklaren door de overhandiging van hun inschrijving en de ondertekening van het inschrijvingsformulier dat ze zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevinden, vermeld in art. 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 en art. 61 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017, met de overh
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:Type: Andere
Beschrijving: Agréation et enregistrement des entrepreneurs: D (Entreprises générales de bâtiments), classe 7
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers: D (Bouwwerken), klasse 7
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:Type: Kosten
Beschrijving: Prix
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 60
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:Type: Kwaliteit
Beschrijving: Délai d’exécution
Beschrijving: Uitvoeringstermijn
Gewicht (punten, exact): 20
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:Type: Kwaliteit
Beschrijving: Installation de chantier
Beschrijving: Werfinrichting
Gewicht (punten, exact): 20
5.1.11 Aanbestedingsstukken
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans, Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: [ Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) ] --- [ Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) ] ---
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-12-11+01:00 11:00:00+01:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 200 DAY
Informatie over de openbare opening:Datum/tijd: 2023-12-11+01:00 11:00:00+01:00
Plaats: Plateforme E-Procurment
Plaats: Plateforme E-Procurment
Voorwaarden van het contract:Elektronische facturering: Vereist
5.1.15 Technieken
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:Geen
5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ Conseil d'Etat ] --- [ Raad van Staat ] ---
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: [ Régie foncière de la Ville de Bruxelles ] --- [ Grondregie van de Stad Brussel ] ---
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: [ Régie foncière de la Ville de Bruxelles ] --- [ Grondregie van de Stad Brussel ] ---
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Régie foncière de la Ville de Bruxelles
Officiële naam: Grondregie van de Stad Brussel
Registratienummer: 0207.373.429
Postadres: Rue des Halles 4
Stad: Bruxelles
Postcode: 1000
Land: België
Contactpunt: Céline Vanderstraeten
Telefoon: +32 22793237
Rollen van deze organisatie:Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
8.1 ORG-0002
Officiële naam: 3P
Officiële naam: 3P
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:TED eSender
8.1 ORG-0003
Officiële naam: Conseil d'Etat
Officiële naam: Raad van Staat
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Rue de la Science 33
Stad: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:Organisatie voor beroepsprocedures
11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: c485defb-3825-469b-b61f-36038dc88afc - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-09-22+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands Frans
11.2 Informatie over de bekendmaking