Le présent avis a trait à la publication d'un:   AVIS DE MARCHE  
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel :  Commune de Grez-Doiceau
Adresse postale :  Place Ernest Dubois, 1, BE- 1390  Grez-Doiceau
Point de contact:  Monsieur Marc Burlet
Tél:   +32 10848352
Fax:   +32 10848359
Courriel:   marc.burlet@grez-doiceau.be
Adresse(s) internet:   www.grez-doiceau.be  
Adresse internet du profil d'acheteur:  

I.3. Communication

Nom officiel :  ATELIER D'ARCHITECTURE DEBRAY SRL
Adresse postale :  Rue du Pont, 5, BE- 1390  Grez-Doiceau
Tél:   +32 10845996
Fax:   +32 10845170
Courriel:   a.a.debray@skynet.be
Adresse(s) internet:   https://www.grez-doiceau.be/economie/annuaires/commercants-indrpendants-et-professions-liberales/Architectes/atelier-darchitecture-debray  
Adresse internet du profil d'acheteur:  


II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
Réaménagement et agrandissement de la Maison de Village de Gottechain  
Numéro de référence:   TP2021/043 - 556-16
II.1.2. Code CPV principal :  45000000
II.1.3. Type de marché :  travaux
II.1.4. Description succincte
Objet du marché de travaux : Réaménagement et agrandissement de la Maison de village, rue des Déportés, 22 à 1390 GREZ-DOICEAU (GOTTECHAIN)
Détail de l'objet des travaux :
- suppression du mur arrière de la salle existante,
- construction d'une extension sur deux niveaux (rez + sous-sol) accolée à la salle au droit du mur supprimé et à toit plat avec sous-sol,
- accès au jardin,
- réalisation de sanitaires.
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots:   OUI


II.2. Description

Lot   1

II.2.1. Intitulé
GROS-OEUVRE FERMÉ ET FINITIONS  
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE310
Lieu d'exécution principal:   Rue des Déportés, 22 à 1390 Grez-Doiceau (Gottechain)
II.2.4. Description
LOT n° 1 : GROS-ŒUVRE FERMÉ ET FINITIONS :   Travaux décrits aux :   - Tome A : CLAUSES ADMINISTRATIVES   - Tome 0 : ENTREPRISE / CHANTIER   - Tome Z : CATALOGUE DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE   - Tome 1 : TERRASSEMENT / FONDATION   - Tome 2 : SUPERSTRUCTURE   - Tome 3 : TRAVAUX DE TOITURE   - Tome 4 : FERMETURE / FINITION EXTÉRIEURE   - Tome 5 : FERMETURE / FINITION INTÉRIEURE   - Tome 8 : PEINTURE / TRAITEMENT DE SURFACE  
II.2.7. Durée
300   jour(s)
Renouvellement possible:   NON

Lot   2

II.2.1. Intitulé
[HVAC ET SANITAIRES]  
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE310
Lieu d'exécution principal:   Rue des Déportés, 22 à 1390 Grez-Doiceau (Gottechain)
II.2.4. Description
LOT n° 2 : HVAC - SANITAIRES :   Travaux décrits aux :   - Tome A : CLAUSES ADMINISTRATIVES   - Tome 0 : ENTREPRISE / CHANTIER   - Tome Z : CATALOGUE DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE   - Tome 6 : HVAC - SANITAIRE  
II.2.7. Durée
60   jour(s)
Renouvellement possible:   NON

Lot   3

II.2.1. Intitulé
[ÉLECTRICITÉ]  
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE310
Lieu d'exécution principal:   Rue des Déportés, 22 à 1390 Grez-Doiceau (Gottechain)
II.2.4. Description
Lot n° 3 : ELECTRICITE :   Travaux décrits aux :   - Tome A : CLAUSES ADMINISTRATIVES   - Tome 0 : ENTREPRISE / CHANTIER   - Tome Z : CATALOGUE DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE   - Tome 7 : ÉLECTRICITÉ    
II.2.7. Durée
60   jour(s)
Renouvellement possible:   NON



III.1. Conditions de participation

III.1.1 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:  
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.[Loi 2016-06-17], art. 66, 70 ; [AR 2017-04-18], art. 64;[Loi 2016-06-17], art. 68 ; [AR 2017-04-18], art. 62-63;[Loi 2016-06-17], art. 69;[Loi 2016-06-17], art. 6, 52 ; [AR 2017-04-18], art. 51.

III.1.2 Capacité économique et financière
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Agréation requise: Pour le lot n° 1 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 3 - Sous-catégories : D1, D4, D5, D7, D8, D10 à D14, D20 à D22, D25 et D29.
Pour le lot n° 2 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1 - Sous-catégories : D16 à D18.
Pour le lot n° 3 : N (Entreprise d'installations de transport dans les bâtiments) et P (Installations électriques des bâtiments), Classe 1 - Sous-catégories : N1, P1 et P2.

III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. Uniquement pour lot 1: Une liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1. minimum requis : 2 attestations, chacune pour des marchés de minimum 250.000 EUR HTVA
Agréation requise: Pour le lot n° 1 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 3 - Sous-catégories : D1, D4, D5, D7, D8, D10 à D14, D20 à D22, D25 et D29.
Pour le lot n° 2 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1 - Sous-catégories : D16 à D18.
Pour le lot n° 3 : N (Entreprise d'installations de transport dans les bâtiments) et P (Installations électriques des bâtiments), Classe 1 - Sous-catégories : N1, P1 et P2.



IV.1.1 Type de pocédure
Procédure ouverte

IV.1.8 Information concernant l’Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP:   NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d’intérêt   2022-09-26  11:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :   FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au (jj/mm/aaaa):   2023-07-23
IV.2.7 Lancement des procédures d’attribution
Date:   2022-09-26
Heure locale:   11:00
Adresse:   Service Travaux, Place Ernest Dubois, 1 à 1390 Grez-Doiceau



VI.3. Informations complémentaires
Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'offre: La visite des lieux permet d'établir l'offre en toute connaissance de cause. (.), le soumissionnaire ne pourraarguer de problèmes dus aux accès et à l'implantation des lieux pour demander modification des prix remis, ni pour justifier des retards éventuels. Toute remarque éventuelle devra être faite dans l'offre.(.)Statut et modalité de la visite : obligatoire et uniquement sur rendez-vous.Personne à contacter pour la visite (de tous types) : L'architecte auteur du projet :l'Atelier d'Architecture Debray (AAD)rue du Pont, 5 à 1390 Grez-Doiceautél. : 010/84.59.96 fax : 010/84.51.70gsm : 0495/57.34.09courriel : a.a.debray@skynet.beLes offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Conseil d'Etat,  BE- 1040  Begique
Courriel:   info@raadvst-consetat.be

VI.5 Date d’envoi du présent avis
2022-08-19