Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.


I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Turnhout
Postadres :  Campus Blairon 200, BE- 2300  Turnhout
Contactpersoon:  Mevrouw Tinne Hermans
Tel:   +32 14443374
Fax:   +32 14439275
E-mail:   tinne.hermans@turnhout.be
Internetadres(sen):   www.turnhout.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  ARAT - architecten bv
Postadres :  Fraikinstraat 71, BE- 2200  Herentals
Contactpersoon:  De heer Filip Baelus
Tel:   +32 14248690
E-mail:   philip@arat.be
Internetadres(sen):   www.arat.be  
Adres van het kopersprofiel:  


II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Restauratie Middelareskerk - fase 2  
Referentienummer:   2022693
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45454100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Fase 2 - Lot 1
Gevelrestauratie - restauratie NIET fuguratief glas-in-lood- houten buitenschrijnwerk
Fase 2 - Lot 2
Restauratie glas-in-lood
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA


II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Gevelrestauratie - restauratie NIET figuratief glas-in-lood- houten buitenschrijnwerk  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   Middelareskerk, De Merodelei 191 te 2300 Turnhout
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
180   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Restauratie glas-in-lood  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   Middelareskerk, De Merodelei 191 te 2300 Turnhout
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-06-01
Verlenging mogelijk:   NEE



III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven;- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De studie- en beroepskwalificaties van de aannemer.2. De studie- en beroepskwalificaties van de aannemer.3. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.4. De opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van die welke de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren.5. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Eventuele minimumeisen:
1. Diploma's en studiecertificaten van de uitvoerders en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden.
2. Opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of getuigschriften.
3. De lijst van de restauratiewerkzaamheden, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering van de belangrijkste restauratiewerkzaamheden.
Deze getuigschriften bevatten:
a) Het bedrag van de restauratiewerkzaamheden;
b) Het tijdstip (begin en oplevering) en de plaats van de uitvoering;
c) Een duidelijke weergave of deze restauratiewerkzaamheden volgens de regels van de kunst en op een regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht;
d) De opgave van de gedeelten in onderaanneming werden gegeven met vermelding van de onderaannemer(s);
e) De in onderaanneming uitgevoerde restauratiewerkzaamheden;
f) Het verslag van het verloop van de restauratiewerkzaamheden;
g) De processen-verbaal van de oplevering van de restauratiewerkzaamheden.
4. Een verklaring waarin behoudens de bepaling vermeld in artikel 30§2 de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deeluitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de uitvoerder voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden en dienst.
De voorziene verklaring waarbij de inschrijver bepaalt dat hij minstens 50% van de restauratiewerkzaamheden, bepaald op basis van de kostprijs, met eigen personeel zal uitvoeren, is van toepassing;
5. Garanties i.v.m. onderaannemers
a) lijst met minstens 3 kandidaat-onderaannemers voor onderstaande activiteiten:
- gevelreiniging van monumenten;
- restauratie baksteen - en natuursteen
- restauratie van houten buitenschrijnwerk;
- restauratie van glas-in-lood-ramen
- restauratie van binnenschrijnwerk (o.a. deuren en houten plafonds);
- schilderwerken van interieurs.
b) schriftelijke garantie dat met één van de opgegeven kandidaat onderaannemers gewerkt zal worden én dat deze onderaannemers beschikken over dezelfde getuigschriften zoals vermeld in punt 7, die tijdens de uitvoering zullen opgevraagd worden.



IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-05-03  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2022-08-31
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-05-03
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Stadskantoor, Campus Blairon 200 te 2300 Turnhout



VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-03-29