Le présent avis a trait à la publication d'un:  AVIS DE MARCHE 
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel: Comité scolaire de l'école de la Providence et des Sacrés-Coeurs
Adresse postale: Rue de Dison 139,BE-4800 Verviers
Point de contact: Mm Schillings
Tél: +32 474276876
Courriel: a.schillings@helmo.be
Adresse(s) internet: https://esc-rechain.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=420863



II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
Travaux divers de rénovation, isolation et sécurisation 
Numéro de référence: Comité scolaire de l'école de la Providence et des Sacrés-Coeurs-LG140908-F02_0
II.1.2. Code CPV principal: 45200000
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
Le présent marché de travaux, a pour objet tous fournitures, transports, main d’oeuvre et tous moyens nécessaires à l’exécution des travaux suivants :
- Rénovation de menuiseries extérieures
- Isolation thermique de toitures
- Remplacement d’une chaudière
- Installation d’un escalier de sortie de secours
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: OUI


II.2. Description

Lot 1

II.2.1. Intitulé
Rénovation de menuiseries extérieures 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE335
Lieu d'exécution principal: Rue de la Moinerie, 33 - 4800 PETIT-RECHAIN
II.2.4. Description
Rénovation de menuiseries extérieures 
II.2.7. Durée
60 jour(s)
Renouvellement possible: NON

Lot 2

II.2.1. Intitulé
Isolation thermique de toitures 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE335
Lieu d'exécution principal: Rue de la Moinerie, 33 - 4800 PETIT-RECHAIN
II.2.4. Description
Isolation thermique de toitures 
II.2.7. Durée
20 jour(s)
Renouvellement possible: NON

Lot 3

II.2.1. Intitulé
Remplacement d’une chaudière 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE335
Lieu d'exécution principal: Rue de la Moinerie, 33 - 4800 PETIT-RECHAIN
II.2.4. Description
Remplacement d’une chaudière 
II.2.7. Durée
20 jour(s)
Renouvellement possible: NON

Lot 4

II.2.1. Intitulé
Installation d’un escalier de sortie de secours 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE335
Lieu d'exécution principal: Rue de la Moinerie, 33 - 4800 PETIT-RECHAIN
II.2.4. Description
Installation d’un escalier de sortie de secours 
II.2.7. Durée
20 jour(s)
Renouvellement possible: NON



III.1. Conditions de participation


III.1.2 Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
8.2. CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE (ART. 67, AR 18.04.2017)D’application via l’agréation

III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
Les dispositions légales et réglementaires organisant l'agréation des entrepreneurs sont d'application




IV.1.1 Type de pocédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée: OUI
Justification

IV.1.8 Information concernant l’Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d’intérêt 2021-10-01 10:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:  FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au (jj/mm/aaaa): 2022-10-01




VI.3. Informations complémentaires
5.1. VISITELa visite des lieux n’est pas obligatoire mais fortement recommandée.L’entrepreneur a néanmoins la faculté de se rendre sur place pour établir sa soumission en toute connaissancede cause et remettre prix pour une réalisation complète et parfaite de l’ouvrage suivant les règles de l’art.Dans tous les cas, l’entrepreneur ne pourra invoquer de problèmes dus à l’accès et à l’état des lieuxd’implantation pour demander modification des prix remis, ni pour justifier de retards éventuels.Toute remarque éventuelle devra être faite dans l’offre.ForumOuverture le 6 septembre 2021 Fermeture le 22 septembre 2021

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de l'entreprise de Liège - Div VERVIERS, BE VERVIERS

VI.4.2 Organe chargé des procédures de médiation
Tribunal de l'entreprise de Liège - Div VERVIERS, BE VERVIERS

VI.4.4 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal de l'entreprise de Liège - Div VERVIERS, BE VERVIERS

VI.5 Date d’envoi du présent avis
2021-08-23