Le présent avis a trait à la publication d'un:  AVIS DE MARCHE 
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel: Intercommunale de Gestion Immobilière Liégeosie
Adresse postale: Esplanade de l'Europe, 2,BE-4020 LIEGE
Point de contact: Madame Sophie LEFRANC
Courriel: sophie.lefranc@igil.be
Adresse(s) internet: http://www.igil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=398239



II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX AYANT POUR OBJET « PALAIS DES CONGRES : RÉFECTION DES PARKINGS ET DES ABORDS » 
Numéro de référence: IGIL-IGIL/SL/CSC/2020-05-F02_0
II.1.2. Code CPV principal: 45000000
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
Les travaux régis par le présent cahier spécial des charges ont pour objet :
Réfection des parkings et des abords
Il s'agit de la réfection des parkings inférieurs et supérieurs du Palais des Congrès de Liège, de leurs accès, la rénovation de la Cour d'honneur, en ce compris le remplacement de l'auvent ainsi que la réfection de la cour anglaise longeant l'Allée Chopin.
Les travaux s'effectueront en 3 phases :
La phase 1 s'identifie comme la « Remise en état du parking comprenant le parking, les abords, entrée parking, le raccord Pont Albert, la vidéo-surveillance et une partie de la partie 2 « Terrasse » (ancienne annexe et galerie).
La phase 2 consiste en la partie 2 « Aménagement des abords et du Palais », comprenant la Cour d'honneur, l'escalier patrimonial et l'Allée Chopin. Les travaux à effectuer au pied des arbres doivent être réalisés en période de repos de la végétation, à savoir en dehors du printemps et de l'été pour ne pas mettre les arbres en stress hydrique.
La phase 3 correspond à une partie de la partie 2 « Aménagement des abords du Palais » comprenant la zone de la Cour d'honneur devant l'entrée principale et l'auvent. Cette période de travaux doit être convenue par l'adjudicataire avec l'IGIL, et réalisée durant une période creuse durant laquelle il n'y a pas d'événement au Palais des Congrès.
Les délais d'exécution de ces différentes phases sont détaillés à l'article 48 « Délai d'exécution ».
Les travaux consistent notamment et de manière non exhaustive en :
Les démolitions, les terrassements en déblai, la gestion des terres excavées, l'évacuation des terres excédentaires, le traitement des terres contaminées, le cas échéant, la mise en ouvre des sous-fondations et fondations, la mise en ouvre des éléments linéaires, la mise en ouvre des revêtements en béton, hydrocarbonés et dallages en pierre bleue de réemploi et nouvelle, l'éclairage des abords et des entrées, la signalisation routière définitive, la réalisation des plantations et leur entretien pendant le délai de garantie, les démontages et la restauration d'éléments classés ou non, le gros-ouvre, les menuiseries extérieures, les parachèvements extérieures, les ferronneries nouvelles et à restaurer, les égouttages et les techniques spéciales (électricité, éclairage et éclairage de sécurité, gestion du parking, vidéosurveillance, etc.).
Le Pouvoir Adjudicateur attire particulièrement l'attention des soumissionnaires sur le fait que les travaux s'effectuent autour d'un bâtiment dont toutes les zones doivent rester accessibles au public, aux locataires et au personnel du Palais des Congrès en toute sécurité. De plus, les zones de travaux et d'accès au public s'adaptent au planning des phases du chantier et à la programmation d'évènements par l'utilisateur. L'entrée principale du Palais des Congrès doit rester accessible à tout moment, sauf autorisation précise du Pouvoir adjudicateur.
Le Pouvoir adjudicateur attire également l'attention des Soumissionnaires sur le fait que la majorité des éléments à démonter et à restaurer font partie des éléments classés et doivent être remontés et/ou restaurés à l'identique. Les éléments étant classés, une fois démontés, ils doivent être stockés et sont sous la responsabilité de l'Adjudicataire, qui met tout en ouvre pour éviter toutes détériorations, vols, etc.
Un Arrêté de classement joint en annexe au dossier précise les éléments qui sont classés, "Document protection du patrimoine - Arrêté ministériel du 29 décembre 1997".
Les travaux sont regroupés en un seul lot unique et indivisible, et le marché sera donc attribué à un seul Adjudicataire.
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: NON


II.2. Description

II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE, BE332
Lieu d'exécution principal: Au Palais des Congrès : Esplanade de l'Europe, n°2 à 4020 Liège.
II.2.4. Description
Cfr le Cahier spécial des charges. Les travaux régis par le présent cahier spécial des charges ont pour objet : Réfection des parkings et des abords Il s'agit de la réfection des parkings inférieurs et supérieurs du Palais des Congrès de Liège, de leurs accès, la rénovation de la Cour d'honneur, en ce compris le remplacement de l'auvent ainsi que la réfection de la cour anglaise longeant l'Allée Chopin. Les travaux s'effectueront en 3 phases : La phase 1 s'identifie comme la « Remise en état du parking comprenant le parking, les abords, entrée parking, le raccord Pont Albert, la vidéo-surveillance et une partie de la partie 2 « Terrasse » (ancienne annexe et galerie). La phase 2 consiste en la partie 2 « Aménagement des abords et du Palais », comprenant la Cour d'honneur, l'escalier patrimonial et l'Allée Chopin. Les travaux à effectuer au pied des arbres doivent être réalisés en période de repos de la végétation, à savoir en dehors du printemps et de l'été pour ne pas mettre les arbres en stress hydrique. La phase 3 correspond à une partie de la partie 2 « Aménagement des abords du Palais » comprenant la zone de la Cour d'honneur devant l'entrée principale et l'auvent. Cette période de travaux doit être convenue par l'adjudicataire avec l'IGIL, et réalisée durant une période creuse durant laquelle il n'y a pas d'événement au Palais des Congrès. Les délais d'exécution de ces différentes phases sont détaillés à l'article 48 « Délai d'exécution ».  Les travaux consistent notamment et de manière non exhaustive en : Les démolitions, les terrassements en déblai, la gestion des terres excavées, l'évacuation des terres excédentaires, le traitement des terres contaminées, le cas échéant, la mise en ouvre des sous-fondations et fondations, la mise en ouvre des éléments linéaires, la mise en ouvre des revêtements en béton, hydrocarbonés et dallages en pierre bleue de réemploi et nouvelle, l'éclairage des abords et des entrées, la signalisation routière définitive, la réalisation des plantations et leur entretien pendant le délai de garantie, les démontages et la restauration d'éléments classés ou non, le gros-ouvre, les menuiseries extérieures, les parachèvements extérieures, les ferronneries nouvelles et à restaurer, les égouttages et les techniques spéciales (électricité, éclairage et éclairage de sécurité, gestion du parking, vidéosurveillance, etc.). Le Pouvoir Adjudicateur attire particulièrement l'attention des soumissionnaires sur le fait que les travaux s'effectuent autour d'un bâtiment dont toutes les zones doivent rester accessibles au public, aux locataires et au personnel du Palais des Congrès en toute sécurité. De plus, les zones de travaux et d'accès au public s'adaptent au planning des phases du chantier et à la programmation d'évènements par l'utilisateur. L'entrée principale du Palais des Congrès doit rester accessible à tout moment, sauf autorisation précise du Pouvoir adjudicateur. Le Pouvoir adjudicateur attire également l'attention des Soumissionnaires sur le fait que la majorité des éléments à démonter et à restaurer font partie des éléments classés et doivent être remontés et/ou restaurés à l'identique. Les éléments étant classés, une fois démontés, ils doivent être stockés et sont sous la responsabilité de l'Adjudicataire, qui met tout en ouvre pour éviter toutes détériorations, vols, etc. Un Arrêté de classement joint en annexe au dossier précise les éléments qui sont classés, "Document protection du patrimoine - Arrêté ministériel du 29 décembre 1997". Les travaux sont regroupés en un seul lot unique et indivisible, et le marché sera donc attribué à un seul Adjudicataire.  
II.2.7. Durée
294 jour(s)
Renouvellement possible: NON



III.1. Conditions de participation

III.1.1 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions: 
Le Soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation suivante (loi du 20 mars 1991)- Catégorie D- Le Pouvoir adjudicateur estime qu'il entre dans la classe 7

III.2 Conditions liées au marché

III.2.2 Conditions particulières d'exécution:
Cfr le Cahier spécial des charges.Les délais d'exécution des travaux sont fixés pour chacune des phases. Chacune des phases comprenant une ou plusieurs tranches.Chacun de ces délais devient de facto contractuel et de rigueur, et ne pas le respecter peut entraîner des pénalités spéciales prévues à l'article 57.2 des règles générales d'exécution.Le délai d'exécution global des travaux est fixé à maximum 294 jours calendrier, à savoir 42 semaines. Les délais partiels par phases sont les suivants, conformément au plan A-SO-RE401 :? Phase 1 : maximum 203 jours calendrier, à savoir 29 semaines, pour la partie 1 « Remise en état du parking », comprenant le parking, les abords entrée parking, le raccord Pont Albert, la vidéo-surveillance et une partie de la partie 2 « terrasse (anc. annexe et galerie) ».? Phase 2 : maximum 70 jours calendrier, à savoir 10 semaines, pour la partie 2« Aménagement des abords du Palais », comprenant la Cour d'honneur, l'escalier patrimonial, et l'allée Chopin. Les travaux à effectuer au pied des arbres doivent être réalisés en période de repos de la végétation, à savoir en dehors du printemps et de l'été, pour ne pas mettre les arbres en stress hydrique.? Phase 3 : maximum 21 jours calendrier, à savoir 3 semaines pour une partie de la partie 2« Aménagement des abords du Palais » comprenant la zone de la Cour d'honneur devant l'entrée principale et l'auvent. Cette période de travaux doit être convenue par l'adjudicataire avec l'IGIL, et réalisée durant une période creuse durant laquelle il n'y a pas d'évènement au Palais des Congrès.Le délai d'exécution spécifique aux seuls travaux relatifs à l'aménagement des abords de la partie 1 (les abords entrée parking et le raccord Pont Albert) est de maximum 182 jours calendrier, à savoir 26 semaines. Il englobe les délais nécessaires à la réalisation des états des lieux, aux fouilles de reconnaissance, à l'intégralité des travaux de voirie et aux plantations. Ce délai partiel est de rigueur.Le délai de rigueur démarre le premier jour du chantier et se termine par un constat d'achèvement partiel des travaux repris au métré. Durant le délai de rigueur, l'Adjudicataire doit réaliser l'entièreté des déblais, évacuer les terres excédentaires et réaliser tous les autres travaux décrits aux documents d'adjudication concernant la partie Génie civil, hormis les postes du chapitre M (entretien des plantations durant la période de garantie).En cas de dépassement du délai de rigueur, les amendes de retard sont appliquées.




IV.1.1 Type de pocédure
Procédure ouverte

IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d'intérêt 2021-02-25 15:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:  FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au (jj/mm/aaaa): 2021-09-14
IV.2.7 Lancement des procédures d'attribution
Date: 2021-02-25
Heure locale: 15:00



VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
CONSEIL D'ETAT
Rue de la Science, 33, BE Bruxelles
Adresse(s) internet:Adresse(s) internet: http://www.conseildetat.be

VI.5 Date d'envoi du présent avis
2021-01-13