Le présent avis a trait à la publication d'un:  AVIS DE MARCHE 
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel: SILVA medical asbl / Siège Social
Adresse postale: Avenue Alfred Solvay 5,BE-1170 Watermael-Boitsfort
Point de contact: Monsieur Serge Siraux
Tél: +32 10882157
Courriel: serge.siraux@silva-medical.be
Adresse(s) internet: www.silva-medical.be 

I.3. Communication

Nom officiel: BESS Energie SPRL
Adresse postale: Avenue Reine Astrid 224/00,BE-4802 Heusy
Point de contact: Monsieur Stéphane Séquaris
Tél: +32 497900505
Courriel: info@BESS.be
Adresse(s) internet: www.bess.be 


II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
Invitation à présenter une offre - Rénovation de la chaufferie - Procédure négociée directe avec publication préalable 
Numéro de référence: CCH-002
II.1.2. Code CPV principal: 45232140
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
voir II.2.4
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: NON


II.2. Description

II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE310
Lieu d'exécution principal: SILVA medical / Site du Scheutbos, Rue de la Vieillesse Heureuse .1 à 1080 Bruxelles
II.2.4. Description
Rénovation de la chaufferie 
II.2.7. Durée
Début (jj/mm/aaaa): 2021-04-19
Renouvellement possible: NON



III.1. Conditions de participation

III.1.1 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions: 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

III.1.2 Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE TELLES QUE PREVUES A L'ART. 67 AR 18.04.2017« En ce qui concerne la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut imposer aux opérateurs économiques des conditions garantissant que ceux-ci possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché. (.) en règle générale, être apportée par un ou plusieurs des éléments de références suivants : »La preuve d'une assurance des risques professionnels. Le montant de la couverture doit être de minimum 150% du montant de l'offre du soumissionnaire ;« § 1 Toutefois, si pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'apprécier le caractère approprié ou non du document présenté. (.)§ 5. Lorsqu'un marché est divisé en lots, le présent article s'applique à chacun des lots. »
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1. La preuve d'une assurance des risques professionnels. Le montant de la couverture doit être de minimum 150% du montant de l'offre du soumissionnaire
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1
D17 (Chauffage central, installations thermiques), Classe 1

III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. CAPACITÉ TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE TELLES QUE PREVUES A L'ART.68 AR 18.04.2017Le soumissionnaire apporte la preuve de sa capacité technique et professionnelle en joignant à son offre les éléments suivants :Une liste de minimum 3 travaux similaires en rénovation de chaufferies de classe 2 d'un montant HTVA de 100 000 EUR, au minimum, exécutés au cours des cinq dernières années à date de publication de l'avis du présent marché, assortie des références complètes de la direction de chantier (Maître d'Ouvrage et Auteur de Projet), accompagnée de certificats de bonne exécution et de résultats ;

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1. Une liste de minimum 3 travaux similaires en rénovation de chaufferies de classe 2 d'un montant HTVA de 100 000 EUR, au minimum, exécutés au cours des cinq dernières années à date de publication de l'avis du présent marché, assortie des références complètes de la direction de chantier (Maître d'Ouvrage et Auteur de Projet), accompagnée de certificats de bonne exécution et de résultats ;
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1
D17 (Chauffage central, installations thermiques), Classe 1



IV.1.1 Type de pocédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée: OUI
Justification

IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d'intérêt 2020-12-14 12:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:  FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au (jj/mm/aaaa): 2021-12-14




VI.3. Informations complémentaires
Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'offre: L'entrepreneur doit impérativement se rendre sur place et établir sa soumission en toute connaissance de cause.Il ne pourra arguer de problèmes dus aux accès, à l'état des lieux et leur implantation pour demander modification des prix remis, ni pour justifier de retards éventuels. Toute remarque éventuelle devra être faite dans l'offre. En d'autres termes, il ne pourra pas, ultérieurement, se prévaloir de quelconque supplément suite à la méconnaissance de la configuration des lieux. Il va de soi qu'avant la visite des lieux l'entrepreneur qui se rend sur place doit avoir lu et intégré le dossier de soumission dans sa globalité.La visite s'effectue sur demande de rendez-vous par téléphone pendant les heures de bureau ou par courriel auprès du Maître de l'Ouvrage (voir personne ressource en page de garde).Après la visite, l'attestation de visite (voir annexes) sera signée et complétée par le gestionnaire du bâtiment, le soumissionnaire la joindra obligatoirement à son l'offre.Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de Première Instance de Bruxelles, BE non applicable

VI.5 Date d'envoi du présent avis
2020-11-19