Le présent avis a trait à la publication d'un: AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1. Nom et adresses
Nom officiel: Régie Communale Autonome de Charleroi
Adresse postale: Avenue de Waterloo, 2,BE-6001 MARCINELLE
Point de contact: Youri Fragneau
Tél: +32 476633748
Fax: +32 71200921
Courriel: projets.rca.charleroi@gmail.com
Adresse(s) internet: www.rca.charleroi.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371019
SECTION II. OBJET
II.1. Étendue du marché
II.1.1. Intitulé
Rénovation bâtiment piscine - Loverval Numéro de référence: RCA Charleroi-Rénovation Loverval 001-F02_0
II.1.2. Code CPV principal: 45454100
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
Le marché est en lot unique :
"Bâtiment piscine"
Démolition, démontage, gros-ouvre/stabilité, couverture, menuiserie extérieure, parachèvements, abords, sanitaires, électricité, chauffage, ventilation, adduction d'eau, informatique, contrôle d'accès, alarme incendie, alarme intrusion.
Divisé en 3 parties
Partie 1 : Architecture
Partie 2 : Stabilité
Partie 3 : Techniques spéciales
Le choix du non-allotissement a été fait au vu du planning des travaux qui devra être strictement respecté afin de permettre une ouverture du bâtiment piscine au 01/06/2021. Le non-allotissement permettra une meilleure gestion du chantier par une unique entreprise et évitera les coordinations entre différents intervenants.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas attribuer ce marché.
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: NON
II.2. Description
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE322
Lieu d'exécution principal: 6280 Loverval
II.2.4. Description
Rénovation des vestiaires et de la cafétéria du Centre aquatique
II.2.7. Durée
200 jour(s)
Renouvellement possible: NON
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1. Conditions de participation
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1.1 Type de pocédure
Procédure ouverte
IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: OUI
IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d'intérêt 2020-05-05 14:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7 Lancement des procédures d'attribution
Date: 2020-05-05
Heure locale: 14:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4 Procédures de recours
VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Palais de Justice Charleroi
Avenue Général Michel, 2, BE-6000 CHARLEROI
Adresse(s) internet:Adresse(s) internet: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/tribunal-de-premi%C3%A8re-instance-du-hainaut-division-charleroi
VI.4.2 Organe chargé des procédures de médiation
Palais de Justice Charleroi
Avenue Général Michel, 2, BE-6000 CHARLEROI
Courriel: directeur.rca@gmail.com
VI.4.4 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Palais de Justice Charleroi
Avenue Général Michel, BE-6000 Charleoir
VI.5 Date d'envoi du présent avis
2020-03-27