Le présent avis a trait à la publication d'un:  AVIS DE MARCHE 
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel: Centre Hospitalier EpiCURA a.s.b.l.
Adresse postale: Rue Louis Caty, 136,BE-7331 Baudour
Point de contact: Monsieur François BURHIN
Courriel: -@-.be
Adresse(s) internet: www.epicura.be 



II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
Invitation à présenter une offre - Consultations Uro-Gynéco - Procédure négociée directe avec publication préalable 
Numéro de référence: DIFR0007
II.1.2. Code CPV principal: 45400000
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
Le marché consiste à réaliser des travaux de construction et d'aménagements hospitaliers. Les travaux se font dans un bâtiment hospitalier dont l'activité générale (et donc aussi d'accueil et d'admission) ne sera jamais interrompue. De par le fait d'ouvrer en milieu hospitalier, cela implique que des mesures exceptionnelles de protection doivent être prises, tant pour la sécurité physique des patients que pour les dispositifs anti-contaminants. Cette indication est une contrainte fondamentale dont le soumissionnaire doit tenir compte dans son offre. Les nuisances liées aux déplacements de personnes et de matériaux ainsi qu'aux bruits doivent être limitées d'une manière stricte et rigoureuse imposée par le Maître de l'ouvrage. Toutes les mesures de protection doivent être prises à cet effet. Les soumissionnaires sont avertis de ces contraintes auxquelles ils devront s'adapter. L'entreprise prévoira dans ses prix la fourniture des matériaux utiles a l'.(voir documents du marché)
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: OUI


II.2. Description

Lot 1

II.2.1. Intitulé
Parachèvement - Revêtement de sol - Peinture  
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE323
Lieu d'exécution principal: rue Louis Caty 136 à 7331 Baudour
II.2.4. Description
voir II.2.1 
II.2.7. Durée
60 jour(s)
Renouvellement possible: NON

Lot 2

II.2.1. Intitulé
Sanitaire - Chauffage  
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE323
Lieu d'exécution principal: rue Louis Caty 136 à 7331 Baudour
II.2.4. Description
voir II.2.1 
II.2.7. Durée
50 jour(s)
Renouvellement possible: NON

Lot 3

II.2.1. Intitulé
Electricité 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE323
Lieu d'exécution principal: rue Louis Caty 136 à 7331 Baudour
II.2.4. Description
voir II.2.1 
II.2.7. Durée
40 jour(s)
Renouvellement possible: NON



III.1. Conditions de participation

III.1.1 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions: 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

III.1.2 Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1. Joindre les attestation d'assurance récente relative à l'ensemble des risques associés au marché (RC Décennale entreprise, accidents du travail, rc entreprise, rc véhicules motorisés.). A peine de nullité
Agréation requise: L'agréation est requise suivant les catégories et classes conformes aux dispositions de l'article 19 de la loi du 20 mars 1991, de l'Arrêté Royal du 26 septembre 1991 et de l'Arrêté Ministériel du 27 septembre 1991 organisant l'agréation de l'entrepreneur.
En tout état de cause, l'entrepreneur doit être agréé dans les catégories et classes correspondantes à la nature des travaux et au montant de l'offre.
A cette fin, le soumissionnaire joint à son offre :
- Soit la preuve de son agréation correspondant à la classe et à la catégorie ou sous-catégorie de travaux concernés ;
- Soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre état membre de l'Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels ;
- Soit un dossier dont il ressort que l'entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la catégorie ou sous-catégorie d'agréation à prendre en considération.
Le marché est composé de 3 lots :
- Lot 1 : Parachèvement - Revêtement de sol - Peinture
o Classe 1 / D1 ou D5 ou D25
Délai d'exécution : 60 jours ouvrables
- Lot 2 : Sanitaire - Chauffage
o Classe 1 / D16 ou D17
Délai d'exécution : 50 jours ouvrables
- Lot 3 : Electricité
o Classe 1 / P1
Délai d'exécution : 40 jours ouvrables

III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
1. Matériel2. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificat de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.3. Intervention/sav sous 24h

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1. Etablir une attestation confirmant que le matériel utilisé réponde aux normes CE ainsi qu'à la législation belge en terme de sécurité
2. La liste comprend au minimum trois références de travaux de nature et de montant comparables (+/- 10%) et réalisés en site hospitalier occupé.
3. L'entreprise joint à son offre les information permettant de justifier d'une capacité d'intervention sous 24h 7j/7 pour assurer le dépannage des équipements installés.
Agréation requise: L'agréation est requise suivant les catégories et classes conformes aux dispositions de l'article 19 de la loi du 20 mars 1991, de l'Arrêté Royal du 26 septembre 1991 et de l'Arrêté Ministériel du 27 septembre 1991 organisant l'agréation de l'entrepreneur.
En tout état de cause, l'entrepreneur doit être agréé dans les catégories et classes correspondantes à la nature des travaux et au montant de l'offre.
A cette fin, le soumissionnaire joint à son offre :
- Soit la preuve de son agréation correspondant à la classe et à la catégorie ou sous-catégorie de travaux concernés ;
- Soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre état membre de l'Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels ;
- Soit un dossier dont il ressort que l'entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la catégorie ou sous-catégorie d'agréation à prendre en considération.
Le marché est composé de 3 lots :
- Lot 1 : Parachèvement - Revêtement de sol - Peinture
o Classe 1 / D1 ou D5 ou D25
Délai d'exécution : 60 jours ouvrables
- Lot 2 : Sanitaire - Chauffage
o Classe 1 / D16 ou D17
Délai d'exécution : 50 jours ouvrables
- Lot 3 : Electricité
o Classe 1 / P1
Délai d'exécution : 40 jours ouvrables



IV.1.1 Type de pocédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée: OUI
Justification

IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d'intérêt 2020-03-31 10:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:  FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au (jj/mm/aaaa): 2020-07-29




VI.3. Informations complémentaires
Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'offre: Contacter M. Hugo Oreins pour visite du site (prévenir au minimum 2 jours ouvrables à l'avance) E-Mail : Hugo.oreins@epicura.beTél : +32 (0)470 74 36 44La date limite pour les visites est fixée 5 jours ouvrables avant la date de remise des offres.Les questions seront formulées exclusivement par écrit et transmises au pouvoir adjudicateur par e-mail endéans 24h.Le soumissionnaire joint à son offre l'attestation en annexe correctement complétée.Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de première Instance
RUE DE NIMY, 35, BE-7000 Mons
Tél: +32 65356511

VI.4.3 Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours
Tous les litiges relatifs à l'exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire de Mons.Le pouvoir adjudicateur n'est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l'exécution de ce marché. Le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard.

VI.5 Date d'envoi du présent avis
2020-03-13