Le présent avis a trait à la publication d'un:  AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ - SECTEUR SPÉCIAUX 
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel: SOWAER Service technique - Secteurs spéciaux
Adresse postale: Namur Office Park, Avenue des Dessus de Lives 8,BE-5101 LOYERS
Point de contact: Daniel LIENARD
Tél: +32 81328986
Fax: +32 81313504
Courriel: dli@sowaer.be
Adresse(s) internet: http://www.sowaer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325025



II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
Aéroport de Charleroi : Travaux d'allongement de la piste à 3.200m 
Numéro de référence: SOWAER Service technique-SOWAER/TR/CR/430/2017 - Avis d'attribution-F06_0
II.1.2. Code CPV principal: 45235200
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
Les travaux concernent l'ensemble des tâches nécessaires à l'allongement de la piste de l'aéroport de 2.500m à 3.200m ainsi que la création de nouveaux taxiways
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: NON


II.2. Description

II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE322
Lieu d'exécution principal: GOSSELIES
II.2.4. Description
Les travaux concernent l'ensemble des tâches nécessaires à l'allongement de la piste de l'aéroport de 2.500m à 3.200m ainsi que la création de nouveaux taxiways 



IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: OUI

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.1 Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S 2017/S 120-244077


Lot 1: Travaux d'allongement de la piste à 3.200m

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date d'attribution du marché
2018-11-27

V.2.2. Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: NON


V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)




VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Conseil d'Etat
rue de la Science 33, BE-1040 BRUXELLES
Tél: +32 22349611
Courriel: info@raadvst-consetat.be
Adresse(s) internet:Adresse(s) internet: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS
Namur Office Park - Avenue des Dessus-de-Lives 8, BE-5101 LOYERS (NAMUR)
Tél: +32 81328962
Fax: +32 81313504
Courriel: jsa@sowaer.be

VI.5 Date d'envoi du présent avis
2018-11-28