Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.


I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Tabor
Postadres :  Molenaarsstraat 26 , BE   Gent
Contactpersoon:   Martine De Schepper
Tel:   +32 92358200
Fax:   +32 92358220
E-mail:   aankoop@tabor.be
Internetadres(sen):   http://www.tabor.be/   http://www.tabor.be/



II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
daken Taborgroep  
Referentienummer:   2018/OHH/daken/Tabor
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45260000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken daken Taborgroep
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken daken Taborgroep : onderhoudswerken, herstellingswerken, renovatie. Alle details Zie bestek en aanvullend document bij bestek  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de dienstverlening  -  weging:   20
*  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  -  weging:   3
Prijs  -  weging:   77
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE



III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document Fiscaal attest met betrekking tot de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste indieningsdatum van de offerte of kandidatuur RSZ-attest met betrekking tot het voorlaatste trimester vóór de uiterste indieningsdatum van de offerte of kandidatuur attest niet faling Rechtbank van Koophandel

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Verklaring met aanduiding van de totale omzet voor de drie laatste beschikbare boekjaren Verklaring met aanduiding van de omzet wat betreft het activiteitendomein waarop deze opdracht betrekking heeft, dit voor de drie laatste beschikbare boekjaren Financieel gezonde onderneming
Eventuele minimumeisen:
De verklaring dient te zijn gecertificeerd door een accountant of bedrijfsrevisor De verklaring dient te zijn gecertificeerd door een accountant of bedrijfsrevisor. Minimum eis : de aanemer dient met voldoende elementen kunnen aantonen dat hij deze opdracht voor de Taborgroep kan uitvoeren. De organisatie van de aannemer dient financieel gezond te zijn. Daarom geeft de aannemer de ratio financiële onafhankelijkheid en zelffinancieringsindex op van de laatste 2 werkingsjaren . Verklaring te certificeren door een accountant of bedrijfsrevisor.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Referenties van de voornaamste werken uitgevoerd tijdens de vijf afgelopen jaren Vermelding van de professionele en/of opleidingsattesten van de kandidaat of inschrijver Indicatie van het percentage van de overheidsopdracht dat de kandidaat of inschrijver eventueel door een onderaannemer wenst te laten uitvoeren

Eventuele minimumeisen:
minimaal 5 referenties van gelijkaardige opdrachten bij voorkeur in de sociale sector; of minimaal kunnen aantonen de werken uit te kunnen voeren voor de Taborgroep de nodige bekwaamheidsattesten om de voorziene werken uit te voeren; bijvoorbeeld VCA; alle bekwaamheidsattesten toe te voegen minimaal op te geven : identiteit van de onderaannemer, de werken waarvoor hij in onderaanneming werkt, de beperking van de onderaanneming tot maximaal 20% van de opdracht en de elementen welke aantonen dat deze voorwaarde vervuld is, de overige wettelijke bepaling inzake onderaanneming.



IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-21   09:30
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2018-09-30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)




VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Gent
Opgeëistenlaan 401A ,  BE - 9000   Gent
Tel:   +32 92344621
Internetadres(sen):   https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-oost-vlaanderen-afdeling-gent

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Martine De Schepper
Molenaarsstraat 26 ,  BE - 9000   Gent
Tel:   +32 92358200
Fax:   +32 92358220
E-mail:   aankoop@tabor.be
Internetadres(sen):   http://www.tabor.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-28