Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.


I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Pouvoir Organisateur Pluriel asbl
Postadres :  Chaussée de Gand 615 , BE - 1080   Molenbeek-Saint-Jean
Contactpersoon:   Mevrouw Wivine Vermeiren
Tel:   +32 24640462
E-mail:   wvermeiren@berchem.brussels
Internetadres(sen):   www.pop.be  



II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Création d'une nouvelle école secondaire  
Referentienummer:   POP n°5
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45214220
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Avenue Jean Dubrucq 175, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
II.2.4. Beschrijving
Il s'agit d'un marché de travaux relatifs à la création d'une école secondaire située Avenue Jean Dubrucq 175 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean. Il s'agit de l'adaptation et de la mise en conformité temporaire d'un immeuble de bureaux existants (accès au rez-de-chaussée et aménagements des étages 3 et 4). Le projet consiste en des aménagements intérieurs pour transformer des bureaux en classes, les adaptations techniques nécessaires, des aménagements d'un parking couvert en une cour de récréation et des aménagements sanitaires.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Niet gespecifieerd  -  weging:   Niet gespecifieerd
Prijs  -  weging:   0
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj):   2018-11-01
Verlenging mogelijk:   NEE



III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Conformément à l'article 39 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, le seul fait de remettre une offre constitue une déclaration implicite sur l'honneur que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Nihil
Eventuele minimumeisen:
Néant

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations sont émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque le maître d'ouvrage est une personne privée, elles le sont par celui-ci. A défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est admise. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.Le soumissionnaire joint à son offre des certificats de bonne exécution pour au moins deux travaux similaires similaires (transformation et rénovation d'un bâtiment en école ou en structure de la petite enfance), pour un montant minimum de 900.000 EUR HTVA.Agréation des entrepreneurs requise (catégorie et classe) (sélection qualitative) D (Entreprises générales de bâtiments), classe 4 selon l'estimation du pouvoir adjudicateur.

Eventuele minimumeisen:
Références pour un montant de minimum 900.000 EUR HTVA. Voir cahier des charges.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 4

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Cette nouvelle école accueille ses 120 premiers élèves depuis le 1er septembre 2017 aux étages 3 et 4 du bâtiment. A chaque rentrée des classes, 120 élèves supplémentaires seront accueillis.Il est par conséquent souhaitable que les travaux soient terminés, du moins partiellement, avant le 1er septembre 2018 car les 240 élèves devront occuper les lieux concernés par le présent marché. Il est possible de déplacer une partie des élèves dans les autres étages du bâtiment et exécuter les travaux par phases. Dans tous les cas, le chantier doit se faire en milieu occupé, en parallèle avec la vie de l'école et la présence des élèves, sauf pendant les congés scolaires.




IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-14   13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-09-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-03-14
Plaatselijke tijd:   13:00
Adres:   POP asbl, chaussée de Gand 615, 1080 Molenbeek-Saint-Jean Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien




VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Le soumissionnaire doit impérativement se rendre sur place et établir son offre en toute connaissance de cause afin de remettre prix pour une réalisation complète et parfaite de l'ouvrage suivant les règles de l'art. Le soumissionnaire pourra poser des questions au pouvoir adjudicateur concernant l'état actuel des lieux où les travaux devront être effectués. Il ne pourra donc arguer de problèmes dus à l'accès au site, à l'occupation du site par les élèves et à l'état des lieux d'implantation pour demander modification des prix remis ni pour justifier de retards éventuels.Toute remarque éventuelle devra être faite dans l'offre.La visite sera guidée par un représentant du pouvoir adjudicateur et un représentant du bureau d'études. Une attestation de visite sera remise et devra être jointe à l'offre.Une visite des lieux est organisée après rendez-vous chez Wivine Vermeiren (02/464.04.62, wvermeiren@berchem.brussels).

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat, 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-01