Le présent avis a trait à la publication d'un:   AVIS DE MARCHE  
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel :  SPI - Pôle Développement d'infrastructures
Adresse postale :  Rue du Vertbois, 11 , BE - 4000   LIEGE
Point de contact:   Monsieur Julien GERMAY
Tél:   +32 42301254
Fax:   +32 42301120
Courriel:   julien.germay@spi.be
Adresse(s) internet:   www.spi.be  



II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
Republication - TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS DE LA CENTRALE THERMOELECTRIQUE AU VAL-BENOIT A LIEGE - AMENAGEMENT  
Numéro de référence:   2016-950
II.1.2. Code CPV principal :  45000000
II.1.3. Type de marché :  travaux
II.1.4. Description succincte
Le marché auquel s'appliquent les clauses et conditions du présent cahier spécial des charges a pour objet : LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU BÂTIMENT "THERMOELECTRIQUE" AU VAL-BENOIT À LIÈGE - AMENAGEMENT
Tous les travaux, fournitures, transports, main d'ouvre, pose, moyens d'exécution, évacuation des décombres et déchets quelconques, services et sujétions diverses faisant partie du marché sont énoncés au présent cahier spécial des charges et métrés, représentés aux plans et épures en se conformant aux indications données en cours d'exécution par l'Auteur de projet ou son délégué, et repris dans tous autres documents contractuels.
Le marché comprend en outre, l'entretien et la protection de tous les ouvrages existants et réalisés jusqu'à la réception provisoire et ensuite, suivant stipulations du CSCH, jusqu'à l'expiration des délais de garantie, toutes fournitures et main-d'ouvre comprises.
Le présent marché s'étend à la réhabilit.(voir documents du marché)
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots:   OUI

II.2. Description

Lot   1

II.2.1. Intitulé
Lot  
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE33
Lieu d'exécution principal:   Site du Val Benoît à Liège
II.2.4. Description
Travaux de gros ouvre (y compris terrassements, fondations, égouttage, transformations et restauration, etc.) et de parachèvements (enduits intérieurs, carrelages, chapes, menuiseries intérieures, revêtements de sol souple, peinture, etc.) et mission de coordination des travaux.  
II.2.7. Durée
540   jour(s)
Renouvellement possible:   NON

Lot   2

II.2.1. Intitulé
Lot  
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE33
Lieu d'exécution principal:   LIEGE
II.2.4. Description
voir II.2.1  
II.2.7. Durée
120   jour(s)
Renouvellement possible:   NON

Lot   3

II.2.1. Intitulé
Lot  
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE33
Lieu d'exécution principal:   LIEGE
II.2.4. Description
voir II.2.1  
II.2.7. Durée
240   jour(s)
Renouvellement possible:   NON

Lot   4

II.2.1. Intitulé
Lot  
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE33
Lieu d'exécution principal:   LIEGE
II.2.4. Description
voir II.2.1  
II.2.7. Durée
300   jour(s)
Renouvellement possible:   NON

Lot   5

II.2.1. Intitulé
Lot  
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE33
Lieu d'exécution principal:   LIEGE
II.2.4. Description
voir II.2.1  
II.2.7. Durée
300   jour(s)
Renouvellement possible:   NON

Lot   6

II.2.1. Intitulé
Lot  
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE33
Lieu d'exécution principal:   LIEGE
II.2.4. Description
voir II.2.1  
II.2.7. Durée
120   jour(s)
Renouvellement possible:   NON



III.1. Conditions de participation

III.1.1 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:  
* Conformément à l'article 61 § 4 de l'A.R. du 15 juillet 2011, pour le présent marché, les soumissionnaires, par le seul fait du dépôt de leur offre, attestent qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 § 1er et 2 de l'A.R. du 15 juillet 2011.S'agissant des obligations fiscales visées au paragraphe 63§2 de l'Arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture, si celle-ci a lieu, ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime pour l'introduction des offres, selon le cas. Avant de prendre sa décision d'attribution, le pouvoir adjudicateur procèdera à la vérification de la situation du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire (ONSS et absence de faillite, liquidation, cessation d'activités, réorganisation judiciaire) via son accès gratuit à DIGIFLOW.Toutefois, l'application DIGIFLOW ne permettant pas d'avoir connaissance du casier judiciaire, le pouvoir adjudicateur demandera à l'adjudicataire pressenti de lui communiquer un extrait du casier judiciaire central. Ce dernier est à demander au Service du casier judiciaire central. par courrier à l'adresse : SPF Justice - DG Organisation judiciaire - Casier judiciaire central - 115 boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles par fax au numéro +32 2 552 27 82 par e-mail à cjc-csr@just.fgov.be Pour de plus amples informations tel. au 02/5522747 (fr) ou 02/5522748 (nl).Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la demande faite au soumissionnaire.* Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 20 §§1 et 1/1 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, fournitures et de services et articles 61 à 66 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

III.1.2 Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
* Une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Chiffre d'affaires afférent à la réalisation de projets immobiliers pour chacun des trois exercices.Pour le lot 1 : 16.250.000 euros HTVAPour le lot 2 : 1.750.000 euros HTVAPour le lot 3 : 3.500.0000 euros HTVAPour le lot 4 : 3.500.000 euros HTVAPour le lot 5 : 5.500.000 euros HTVAPour le lot 6 : 500.000 euros HTVAAgréation requise: LOT 1 : DEMOLITIONS GENERALES - GROS-OUVRE - PARACHÈVEMENTS : D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 8LOT 2 : AMENAGEMENTS DES ABORDS : D (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 4LOT 3 : MENUISERIES EXTÉRIEURES : D20 (Menuiserie métallique) , Classe 5LOT 4 : ÉQUIPEMENTS D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉCLAIRAGE : P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ) , Classe 5LOT 5 : ÉQUIPEMENTS DE HVAC ET SANITAIRES : D18 (Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d'air) , Classe 6LOT 6 : ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES : N1 (Ascenseurs, monte-charges, escaliers et trottoirs roulants ) , Classe 2Le Soumissionnaire joint à son offre une copie du certificat d'agréation comme Entreprise, délivré par le Ministère des Travaux publics, avec indication de la classe et de la catégorie, avec le n° d'inscription sur la liste des agréations.

II.1.3 Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
* La liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Pour le lot 1 : références de minimum 5.000.000 EUR HTVA.Pour le lot 2 : références de minimum 500.000 EUR HTVA.Pour le lot 3 : références de minimum 1.000.000 EUR HTVA.Pour le lot 4 : références de minimum 1.000.000 EUR HTVA.Pour le lot 5 : références de minimum 1.250.000 EUR HTVA.Pour le lot 6 : références de minimum 150.000 EUR HTVA.Agréation requise: LOT 1 : DEMOLITIONS GENERALES - GROS-OUVRE - PARACHÈVEMENTS : D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 8LOT 2 : AMENAGEMENTS DES ABORDS : D (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 4LOT 3 : MENUISERIES EXTÉRIEURES : D20 (Menuiserie métallique) , Classe 5LOT 4 : ÉQUIPEMENTS D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉCLAIRAGE : P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ) , Classe 5LOT 5 : ÉQUIPEMENTS DE HVAC ET SANITAIRES : D18 (Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d'air) , Classe 6LOT 6 : ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES : N1 (Ascenseurs, monte-charges, escaliers et trottoirs roulants ) , Classe 2Le Soumissionnaire joint à son offre une copie du certificat d'agréation comme Entreprise, délivré par le Ministère des Travaux publics, avec indication de la classe et de la catégorie, avec le n° d'inscription sur la liste des agréations.




IV.1.1 Type de pocédure
Procédure ouverte

IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP:   OUI

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d'intérêt   2017-10-13   10:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :   FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au (jj/mm/aaaa):   2018-04-11
IV.2.7 Lancement des procédures d'attribution
Date:   2017-10-13
Heure locale:   10:00
Adresse:   Atrium Vertbois - rue du Vertbois 11 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture
Monsieur Julien GERMAY, Coordinateur de Projets, SPIMonsieur Christophe LECLERCQ, Coordinateur de projets, SPIUne séance publique d'ouverture des offres est prévue




VI.3. Informations complémentaires
CRITERES D'ATTRIBUTIONLes critères qui suivent sont d'application lors de l'attribution du marché :LOT 1 (GROS-OEUVRE - PARACHEVEMENT - MISSION DE COORDINATION)Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière financièrement la plus basse.LOT 2 (AMENAGEMENTS DES ABORDS)Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière financièrement la plus basse.LOT 3 (MENUISERIES EXTERIEURES)1. Valeur technique : 60 points - La méthodologie de mise en ouvre des travaux garantissant le respect des documents du cahier spécial des charges et des contraintes inhérentes aux bâtiments réhabilités. Le dossier technique doit être accompagné de documents illustrant la qualité des mesures offertes par le Soumissionnaire et notamment les dispositifs et techniques de mises en ouvre.Rédaction du mémoire technique :Chaque Soumissionnaire remet un mémoire technique justificatif précisant la méthodologie opératoire qu'il entend appliquer pour l'exécution de son LOT dans le cadre du marché global, dans le respect du cahier spécial des charges et des contraintes inhérentes aux bâtiments réhabilités.Le mémoire technique doit être accompagné de documents illustrant la qualité des mesures offertes par la Soumissionnaire, notamment les dispositifs techniques de fabrication et de mise en ouvre. Le mémoire technique comprend deux volets, appréciés chacun pour 30 points :- Une note technique de 10 pages A4 maximum qui décrit par fiches techniques et un mémoire sur la qualité des matériaux et du matériel proposés. L'Entreprise stipule aussi l'appui logistique des études d'exécution et garanties offertes par le fabricant.- Une note technique de 10 pages A4 maximum qui détaille le mode opératoire que l'Entreprise entend adopter pour garantir la qualité d'exécution des ouvrages du LOT (contrôle qualité de la chaîne production-exécution) en tenant compte des contraintes inhérentes à la réhabilitation des bâtiments et des exigences particulières du cahier spécial des charges (résistance au feu, exigences de performances énergétiques (Bilan CO2, etc .) et acoustiques.2. Prix : 40 points - L'offre régulière financièrement la plus basse obtient le maximum de points (40Pts). Les points des autres offres se calculent suivant la formule : (40 Pts) multipliés par le prix de l'offre régulière financièrement la plus avantageuse et divisés par le prix de l'offre considérée.LOT 4 (EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ECLAIRAGE)Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière financièrement la plus basse.LOT 5 (EQUIPEMENTS HVAC ET SANITAIRES)Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière financièrement la plus basse.LOT 6 (EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES)Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière financièrement la plus basse.DELAI D'EXECUTIONLe délai d'exécution du présent marché pour tous les LOTS est fixé à 540 jours de calendrier. Ce délai d'exécution ne peut être modifié par l'Entreprise du LOT 1 « ENTREPRISE COORDINATRICE ».Le Maître de l'Ouvrage fixe, dans le cadre des délais légaux, le commencement des travaux en accord avec l'Adjudicataire.Tous les travaux de l'ensemble du marché doivent être terminés endéans le délai des 540 jours calendrier à compter de la date indiquée dans l'ordre de commencer les travaux transmis par le Maître de l'ouvrage à l'Adjudicataire.L'Adjudicataire du LOT 1 « Entreprise coordinatrice » pour le présent marché dont l'offre est retenue assume la totalité du marché.Les délais d'exécution et périodes d'interventions pour d'autres marchés de travaux simultanés éventuels sont à convenir entre L'Entreprise coordinatrice et les Entreprises cotraitantes en accord avec le Maître de l'ouvrage.Par le fait de soumissionner, les soumissionnaires des autres LOTS « Entreprise coordonnée » s'engagent, sans réserve, à répondre aux exigences du planning de l'Adjudicataire du LOT 1 « Entreprise coordinatrice » de manière à inscrire le délai d'exécution de leur Entreprise dans le délai global.Les Adjudicataires de chaque LOT sont pleinement responsables vis-à-vis du pouvoir adjudicateur du respect des délais et de la conformité de leurs travaux. La mission dévolue à l'Adjudicataire du LOT 1 « Entreprise coordinatrice » ne peut en aucun cas être invoquée par les adjudicataires des autres LOTS « Entreprise coordonnée » d'une quelconque manière pour s'exonérer ou atténuer leurs responsabilités.Les délais tiennent compte des délais d'approvisionnement et de fourniture des plans et matériaux par les Adjudicataires.L'Entreprise, qui par son seul fait a causé un retard ou un arrêt dans l'exécution d'un autre Adjudicataire, supporte sans préjudice de la responsabilité de l'Entreprise coordinatrice et de la débition par celle-ci des amendes de retard et les indemnités que le Maître de l'Ouvrage serait amené à payer à cet Adjudicataire.OBTENTION DES DOCUMENTS DU MARCHELes documents ne sont plus disponibles.REMARQUE SUR LES DELAISLes délais des lots 2 à 6 sont donnés à titre indicatif.Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'offre: Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux. Le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux en compagnie de l'Auteur de projet et du Pouvoir Adjudicateur.L'attestation de visite, délivrée le jour-même par le pouvoir adjudicateur ou l'auteur de projet, devra obligatoirement être jointe à l'offre sous peine de nullité de celle-ci. Le caractère obligatoire de cette visite est justifié par le fait que, en déposant son offre, l'entrepreneur est censé connaître parfaitement la disposition des lieux, leur état, les possibilités d'accès et d'approvisionnement, la nature exacte des prestations et fournitures à réaliser et les difficultés éventuelles que cette réalisation peut rencontrer. Or, le soumissionnaire ne peut être en possession de ces indications complètes qu'en effectuant cette visite en compagnie de l'auteur de projet et du pouvoir adjudicateur.VISITE DES LIEUX OBLIGATOIREUne première visite des lieux a été organisée en date du 1er septembre 2017. REPORT D'OUVERTURE ET NOUVELLE VISITEPlusieurs candidats ont demandé un report d'ouverture et une visite complémentaire pour les motifs suivants :- Haute complexité du projet ;- Grand nombre de questions posées ;- Délai fixé pour intégrer les réponses insuffisant ;- Difficulté d'obtenir des offres de leurs sous-traitants dans les temps impartis.La SPI considère qu'il est dans l'intérêt de tous d'accéder à cette demande et décide donc de :- Organiser une deuxième visite en date du 25 septembre 2017. Le rendez-vous est fixé à 10 heures sur le site. Cette visite est facultative mais les personnes qui la font pourront recevoir une attestation de visite. Le point de rendez-vous est situé devant le bâtiment « abbaye », propriété du FOREM Formation côté rue Ernest Solvay à 4000 LIEGE. Sous peine de nullité de l'offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer cette visite des lieux ou celle qui a été organisée le 1er septembre 2017 ;- Les soumissionnaires auront la possibilité de poser des questions par écrit uniquement à l'adresse e-mail : julien.germay@spi.be jusqu'au vendredi 29 septembre 2017 avant 16 heures. - Dans la mesure du possible, les réponses seront transmises pour le vendredi 6 octobre 2017 avant 16 heures ;- L'ouverture des offres est reportée au 13 octobre à 10h.

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
CONSEIL D'ETAT
Rue de la Science, 33 ,  BE - BE-1040   BRUXELLES
Adresse(s) internet:Adresse(s) internet:   http://conseildetat.be

VI.5 Date d'envoi du présent avis
2017-09-20