Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
RMW NV
Deken Paquayplein 1, BE-3740 Bilzen
Contact: Architectenbureau PCP cvba
E-mail: info@pcp-architects.be
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=252593
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
HERBESTEMMING EN UITBREIDING VAN DE RENTMEESTERSWONING TE ALDEN BIESEN TOT HOTEL DEEL RECHTS VAN AS TOT X16
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Opdracht uitvoering van werken: de herbestemming en uitbreiding van DEEL RECHTS VAN AS TOT X16 van de Rentmeesterswoning te Alden Biesen tot hotel. De opdracht voor de uitvoering der werken betreft de ruwbouw wind- en waterdicht.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Kan uitgesloten worden, in welk stadium van de procedure ook, elke aannemer en aangewezen onderaannemer die deel uitmaakt van de offerte:
1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
2. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken;
5. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;
6. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;
7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen inzake de selectie.
Hiertoe voegt de aannemer de volgende recente attesten: RSZ attest, attest BTW, attest belastingen en blanco strafregister (vennootschap).
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Om zijn algemene financiële en economische gegoedheid aan te tonen dient de aannemer alsook de aangewezen onderaannemer die deel uitmaakt van de offerte volgende bewijsmiddelen over te leggen in de aanvraag tot deelneming:
1. Een verklaring, afgegeven door een bank, een bedrijfsrevisor of een daaraan gelijk te stellen accountant, waaruit de gemiddelde omzet blijkt van de laatste drie boekjaren.
2. Opgave van de aandeelhoudersstructuur, met vermelding van de procentuele deelnames in de vennootschap, alsmede de kernbedrijvigheid van deze aandeelhouders en hun maatschappelijke zetel.
3. De aannemer verklaart zich door zijn offerte akkoord om desgewenst een antecedentenonderzoek door de Opdrachtgever te ondergaan.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De aannemer zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van:
1. minstens drie (3) relevante bouwwerken waarvan de oplevering van de bouwwerken plaatsvond na 1 januari 2011. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen;
2. een verklaring van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en de omvang van het kader tijdens de laatste drie jaar. Hieruit zal moeten blijken dat de aannemer over een voldoende bezetting beschikt om een vlotte uitvoering te garanderen;
3. de CV ' s van de kaderleden van de aannemer.
Klasse: 4, Categorie: D
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20/11/2016 - 17:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 550.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bedrag: 550,00 euro hard-copy/150,00 euro digitaal dossier
Rekeningnummer: BE79 7350 2827 0333
op naam van: PCP Architecten
Uitdrukkelijke vermelding van de titel van het bestek
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/11/2016 - 14:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 28/11/2016 - 14:00
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: de inschrijvers
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
RMW NV
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
contactpersonen
Jos Claesen : jos.claesen@bilzen.be 0478/390417
Koen Smets : k.smets@lrm.be 0478/963459
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 23/10/2016