Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
Le Home Waremmien, s.c.r.l.
Allée des Hortensias,13, BE-4300 WAREMME
Contact: Madame Isabelle WILLEM, directeur gérant
Tél: +32 19322690 Fax: +32 19330829 E-mail: homewaremmien@skynet.be
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=303589
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Travaux de rénovation de 50 maisons sociales
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Clos Marchal 1 à 99 à 4360 Oreye
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Adjudication publique pour la rénovation de 50 logements répartis en trois lots: Lot n°1 : Isolation Lot n°2 : Electricité Lot n°3 : Ventilation
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: Isolation
Description succincte:
L'estimation du lot n°1 s'élève à 289.734,20 ? H.T.V.A. - L'agréation exigée : catégorie D11 - Classe 3 - (Enregistrement catégorie 00 ou 18 - facultatif) - Le délai d'exécution est de 400 jours de calendrier - Le prix d'achat du dossier est de 54,00 ? T.V.A.C.
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 289734.2 EUR .
Lot 2: Electricité
Description succincte:
L'estimation du lot n°2 s'élève à 63.150,00 ? H.T.V.A. - L'agréation exigée : catégorie P1 - Classe 1 - (Enregistrement : catégorie 00 ou 26 - facultatif) - Le délai d'exécution est de 400 jours de calendrier - Le prix d'achat du dossier est de 45,00 ? T.V.A.C.
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 63150 EUR .
Lot 3: Ventilation
Description succincte:
L'estimation du lot n°3 s'élève à 150.000,00 ? H.T.V.A. - L'agréation exigée : catégorie D18 - Classe 2 - (Enregistrement catégorie 00 ou 24 - facultatif) - Le délai d'exécution est de 400 jours de calendrier - Le prix d'achat du dossier est de 40,00 ? T.V.A.C.
Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: 150000 EUR .
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Outre les critères d'exclusion énoncés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, la sélection des entrepreneurs se fera sur base : a) de l'agréation ; b) de l'enregistrement (facultatif) ; c) des exigences relatives au paiement des cotisations O.N.S.S. énoncées par l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Les soumissionnaires originaires d'autres états membres de la Communauté européenne doivent, pour que leur demande de participation puisse être prise en considération : a) s'ils ne sont pas agréés en Belgique, joindre à leur demande de participation tous les documents permettant d'établir qu'ils répondent aux conditions de capacité technique et financière exigées par la législation belge relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux ; b) s'ils sont dans l'impossibilité de fournir les documents cités aux points b) et c) ci-avant, joindre à leur demande de participation tous les documents permettant d'établir qu'ils satisfont au respect de leurs obligations fiscales et de sécurité sociale. Conformément à l'article 61 §2 4° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'exclure du présent marché toutes personnes ou sociétés qui auraient reçu un ou plusieurs procès-verbaux de carence auxquels elles n'auraient pas donné une suite favorable permettant le bon achèvement du chantier dans un bref délai.Pour ce faire, le Home Waremmien se base sur les procès-verbaux de carence qu'il a déjà dressés, mais se réserve également le droit de se baser sur des procès-verbaux dressés par tout autre pouvoir adjudicateur.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Il sera joint à l'offre rédigée en français : a) un extrait du casier judiciaire ; b) le certificat de l'O.N.S.S. revêtu du tampon sec de cette institution, éventuellement accompagné des documents prévus à l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; c) une déclaration bancaire; d) une copie de l'assurance des risques professionnels; e) une fiche signalitique par sous-traitant.
III.2.3. Capacité technique:
Il sera joint à l'offre rédigée en français : a) la photocopie du certificat d'agréation ; b) la photocopie du certificat d'enregistrement (facultatif); c) une fiche signalitique par sous-traitant; d) le plan de sécurité de l'entreprise; e) le calcul du coût de la sécurité.
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/03/2016 - 12:00
Documents payants:Oui.
Prix: 0 EUR.
Conditions et mode de paiement: Le cahier spécial des charges ainsi que les documents le complétant peuvent être retirés uniquement sur rendez-vous, allée des Hortensias 13 à 4300 Waremme. Aucun dossier ne sera transmis par voie postale. Le paiement est effectué en nos bureaux lors de l'enlèvement du dossier. Le prix d'achat des dossiers est indiqué dans le descriptif des lots.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 22/03/2016 - 09:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 22/03/2016 - 09:00
Lieu: L'ouverture des offres aura lieu au siège de la société ; allée des Hortensias, 13 à 4300 Waremme
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
1)Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder par voie de procédure négociée sans publicité préalable à une extension de marché (article 26, § 1, 2°, b), de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics ainsi qu'à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 2)Modalités liées à la sous-traitance: Les éventuels sous traitants auxquels il sera fait appel pour l'exécution de ce marché devront présenter les mêmes garanties que l'adjudicataire concernant la sélection qualitative (l'agréation devra, quant à elle, correspondre à la part de marché sous-traitée).
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/01/2016