Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes du Luxembourg
Place Didier, 45, BE-6700 Arlon
Contact: Monsieur Pierre-Yves Trillet, Directeur
Tél: +32 63589211 Fax: +32 63589222 E-mail: pierreyves.trillet@spw.wallonie.be
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=408501
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
marché de travaux par adjudication ouverte : n40 - n85 - neufchâteau - réfection des chaussées et divers.
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Les travaux s'effectuent sur le réseau II b et sont réalisés sur la Commune de Neufchâteau.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Les travaux comportent notamment : Sur la N40 : - Fraisage du revêtement actuel, - Pose de 2 gaines et construction de nouveaux caniveaux, - Pose de 2 couches d'hydrocarboné, - Marquages. Sur la N85 : - Fraisage du revêtement actuel, - Réparation localisées (purges), - Pose de 2 couches d'hydrocarboné, - Marquages. Au giratoire : - Enlèvement des pavés, - Remplacement par du béton imprimé. Les plantation d'arbres : - Démolition des cadres actuels, - Plantation de nouveaux arbres, - Construction de nouveaux cadres en béton. L'évacuation des déchets; La signalisation du chantier; L'entretien des travaux durant la période de garantie.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Les travaux sont réalisés sur la Commune de Neufchâteau sur la N40 et la N85 au Giratoire de la Victoire.
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le simple fait d'introduire son offre, le soumissionnaire déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que : * À quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61, § 3, de l'arrêté précité ; * Sous réserve des dispositions de l'article 63, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté précité, concernant la vérification du respect des obligations fiscales, le pouvoir adjudicateur, en application de la déclaration sur l'honneur susmentionnée, procède à la vérification de la situation du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Le soumissionnaire doit joindre en annexe de son offre : * Un document établi selon le modèle de formulaire figurant en annexe au plan de sécurité et de santé qui est joint au présent cahier spécial des charges. Ce document doit être complété par le soumissionnaire (réf. annexe 1 à l'offre). Le formulaire intitulé "Organisation et évaluation des coûts" annexé au PGSS à compléter par le soumissionnaire. Le tableau des risques spécifiques ne doit pas être complété par les soumissionnaires. * Une note spécifiant la décharge (réf. annexe 2). * Les documents et notes exigés par ce présent cahier spécial des charges et les documents auxquels il se réfère. Notamment, l'engagement de l'entreprise concernant le "Plan qualité pour revêtements hydrocarbonés" (réf. annexe 3). * Les soumissionnaires belges sont dispensés de produire l'attestation ONSS. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale.
L'offre doit mentionner les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires.
III.2.3. Capacité technique:
Le soumissionnaire doit joindre en annexe de son offre un certificat d'agréation. L'Administration considère que les travaux rentrent dans la classe 4 et ils sont rangés dans la catégorie C.
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 18/02/2016 - 11:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 18/02/2016 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 18/02/2016 - 11:00
Lieu: Direction des routes du Luxembourg, Place Didier, 45, 3ème étage, local L30-05, 6700 - ARLON.
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Au point II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D'EXECUTION, le Pouvoir Adjudicateur a pris l'option de considérer les jours indiqués comme des jours ouvrables. Le délai d'exécution est fixé à 50 jours ouvrables pour la réalisation des travaux de la division 1 + 2 + 3 du métré. Le délai d'exécution est fixé à 20 jours ouvrables pour la réalisation des travaux de la division 4 (plantations). L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : http://marchespublics.wallonie.be
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 22/01/2016